原告：彭某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住湖北省鄖西縣。
委托訴訟代理人：周希平，湖北正星律師事務(wù)所律師。代理權(quán)限：特別授權(quán)，包括參與訴訟，調(diào)查取證，調(diào)解、和解，增加訴訟請(qǐng)求、撤訴，代收法律文書等。
被告：宋某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住湖北省十堰市鄖陽(yáng)區(qū)。

原告彭某與被告宋某某租賃合同糾紛一案，本院于2018年10月10日立案后，依法適用簡(jiǎn)易程序，公開開庭進(jìn)行了審理。原告彭某及其委托訴訟代理人周希平、被告宋某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告彭某向本院提出訴訟請(qǐng)求：1.請(qǐng)求人民法院依法判令被告宋某某支付鉤機(jī)租賃費(fèi)505000元（前期365000元以及截止2018年6月1日的140000元）；2.本案的訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由：原告一直從事鉤機(jī)出租業(yè)務(wù)，2017年初，被告宋某某在陜西采礦，通過(guò)網(wǎng)上租賃鉤機(jī)與我相識(shí)。同年2月10日，雙方簽訂了“施工合同”，合同主要內(nèi)容為：1、宋某某以包月的方式租賃我的鉤機(jī)，期限為一年，2017年2月12日鉤機(jī)進(jìn)場(chǎng)；2、無(wú)論天晴下雨，被告每月支付35000元；3、宋某某未按時(shí)付清款項(xiàng)，停工損失由宋某某承擔(dān)；4、鉤機(jī)干活服從宋某某安排等。合同簽訂后，我及我雇傭的師傅按照合同的約定將鉤機(jī)運(yùn)送到宋某某的礦場(chǎng)，施工兩個(gè)月后，因宋某某的原因停工，期間我多次提出將鉤機(jī)拉回，宋某某承諾無(wú)論停工多長(zhǎng)時(shí)間均按照合同約定支付租賃費(fèi)用。2018年1月16日，宋某某向我出具欠條“欠到鉤機(jī)施工費(fèi)叁拾陸萬(wàn)伍（2017年2月10日至2018年1月16日之間費(fèi)用”。之后宋某某向我承諾，停工期間的所有費(fèi)用繼續(xù)按照合同約定按照每月35000元履行。2018年6月1日，我和宋某某經(jīng)過(guò)多次協(xié)商終止合同，將鉤機(jī)拉回。為維護(hù)我的合法權(quán)益，請(qǐng)人民法院依法支持我的訴訟請(qǐng)求。
被告宋某某辯稱，我確實(shí)和彭某簽訂過(guò)鉤機(jī)租用協(xié)議，由于去礦上的路在修路，鉤機(jī)用油及生活用品無(wú)法保障，生產(chǎn)的礦石也無(wú)法運(yùn)出，被迫停工，鉤機(jī)租賃費(fèi)支付了20000元。2017年5月后彭某多次提出將鉤機(jī)運(yùn)走，我說(shuō)現(xiàn)在要租賃費(fèi)沒有，欠的租賃費(fèi)我想辦法借錢給他，但由于沒有借到錢，沒有支付，后來(lái)彭某多次提出運(yùn)回鉤機(jī)我都積極配合，但是均因?yàn)樾蘼窡o(wú)法實(shí)現(xiàn)。2018年1月16日，彭某帶著三個(gè)人強(qiáng)迫我簽了一張365000元的欠條，這不是我的本意，是彭某誘騙我簽訂，我不認(rèn)可。
本院經(jīng)審理認(rèn)定事實(shí)如下：2017年2月10日，宋某某與彭某簽訂施工合同，就宋某某向彭某租賃鉤機(jī)事宜約定如下：1、包月時(shí)間一年；2、2017年2月12日鉤機(jī)進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)場(chǎng)后無(wú)論天晴下雨，都按包月時(shí)間；3、租金35000元每月，宋某某應(yīng)按時(shí)向彭某支付款項(xiàng)，未按時(shí)付清，停工損失由宋某某負(fù)責(zé)。協(xié)議簽訂后，彭某將鉤機(jī)運(yùn)送至宋某某施工的礦山，鉤機(jī)在礦山上施工了不足2個(gè)月，因當(dāng)?shù)匦蘼返仍蛲９ぃ箅p方多次協(xié)商拉走鉤機(jī)未果。宋某某于2017年3月支付了彭某租賃費(fèi)20000元，此后未再付款。2018年1月16日雙方對(duì)前期的租賃費(fèi)進(jìn)行了結(jié)算，宋某某向彭某出具一張欠條，載明欠到鉤機(jī)施工費(fèi)365000元（2017年2月10日至2018年1月16日之間的費(fèi)用）。2018年6月，彭某將鉤機(jī)收回。

本院認(rèn)為，依法成立并生效的合同，對(duì)雙方當(dāng)事人均具有拘束力，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù)。本案中，被告宋某某向原告彭某租賃鉤機(jī)，并簽訂有租賃合同即“施工合同”，雙方的租賃合同關(guān)系成立并生效，宋某某應(yīng)當(dāng)按約向彭某支付租金。宋某某向彭某出具的365000元欠條，明確載明為2017年2月10至2018年1月16日期間的鉤機(jī)租賃費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)視為其對(duì)租期內(nèi)的租賃費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)可，現(xiàn)彭某要求宋某某支付該費(fèi)用，符合法律規(guī)定，本院予以支持。宋某某辯稱其只使用了不到2個(gè)月的時(shí)間，不應(yīng)當(dāng)支付使用期以外的費(fèi)用，于法無(wú)據(jù)，本院不予采信。宋某某稱欠條是被彭某逼迫所出具，但其并未提供充分的證據(jù)予以證明，故本院對(duì)宋某某的該項(xiàng)主張不予采信。至于2018年1月16日之后的租賃費(fèi)用，雙方未達(dá)成新的合同，設(shè)備也并未實(shí)際使用，對(duì)于該部分?jǐn)U大的損失，彭某應(yīng)當(dāng)采取而未采取相關(guān)措施進(jìn)行止損，對(duì)彭某要求宋某某支付該部分租賃費(fèi)的請(qǐng)求，本院不予支持。
綜上，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條第一款、第一百零七條、第一百零九條，第一百一十九條第一款、第二百一十二條，《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款、第一百四十二條之規(guī)定，判決如下：

一、被告宋某某于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告彭某支付租賃費(fèi)365000元；
二、駁回原告彭某的其他訴訟請(qǐng)求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)8850元，因適用簡(jiǎn)易程序減半收取4425元，由原告彭某負(fù)擔(dān)425元，被告宋某某負(fù)擔(dān)4000元。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省十堰市中級(jí)人民法院。
本判決發(fā)生法律效力后，負(fù)有義務(wù)的一方當(dāng)事人必須履行。一方拒絕履行的，對(duì)方當(dāng)事人可以向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。申請(qǐng)執(zhí)行的期間為二年（該期間從判決履行期間的最后一日起計(jì)算；判決分期履行的，從規(guī)定的每次履行期間的最后一日起計(jì)算；法律文書未規(guī)定履行期間的，從法律文書生效之日起計(jì)算）。

審判員 尤麗

書記員： 吳迪