原告張某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，農(nóng)民，住河北省承某市隆化縣。委托代理人孫鵬軍，河北博航律師事務(wù)所律師。被告承某高遠(yuǎn)建筑安裝工程有限公司。住所地承某市雙橋區(qū)石洞子溝富華山莊*期*號(hào)樓。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91130802785714264G。法定代表人李建中，職務(wù)總經(jīng)理。委托代理人尹維明，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住承某市雙橋區(qū)，（系該公司員工）。被告河北北某建筑工程有限公司。住所地豐寧滿族自治縣大閣鎮(zhèn)興豐路水務(wù)家園西側(cè)**號(hào)商業(yè)樓。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91130826MAD84H9P4E。法定代表人汪俊梅，職務(wù)執(zhí)行董事。委托代理人郭加奇，系該公司員工。被告杲昌，男，xxxx年xx月xx日出生，滿族，農(nóng)民，住豐寧滿族自治縣。

張某某向本院提出訴訟請(qǐng)求：1.請(qǐng)求判令被告給付原告挖掘機(jī)租賃費(fèi)203000.00元，并自出具欠條之日起按月利率2%計(jì)付利息；2.本案訴訟費(fèi)用及其他費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由：被告高遠(yuǎn)公司于2016年7月中標(biāo)取得豐寧滿族自治縣外溝門鄉(xiāng)青石砬村土地整治占補(bǔ)平衡項(xiàng)目，北某公司與杲昌合作為實(shí)際施工方。施工期間租用原告挖掘機(jī)進(jìn)行施工作業(yè)。2018年2月12日被告杲昌為原告出具欠條，尚欠原告挖掘機(jī)租賃費(fèi)203000.00元，經(jīng)原告多次索要，被告至今未能給付，為維護(hù)原告合法權(quán)益，現(xiàn)依法提起訴訟，請(qǐng)求支持原告的訴訟請(qǐng)求。原告為此提供以下證據(jù)：1、照片四張，證明施工地點(diǎn)在外溝門鄉(xiāng)青石砬村。2、中標(biāo)通知書一份，證明涉案土地整治占補(bǔ)平衡項(xiàng)目由高遠(yuǎn)公司中標(biāo)。3、合作協(xié)議書一份，主要內(nèi)容為此項(xiàng)目在中標(biāo)前期由杲昌一人聯(lián)系接洽，現(xiàn)杲昌愿把此項(xiàng)目與北某公司合作共同施工完成，利潤(rùn)分配北某公司占純利潤(rùn)的60%，杲昌占純利潤(rùn)的40%，高遠(yuǎn)公司代理杲昌簽訂合同及投標(biāo)等事宜。4、被告杲昌于2018年2月12日出具的欠條一份，欠款金額為172200.00元，欠條注明：因欠款方協(xié)調(diào)土廠造成停工合計(jì)28臺(tái)班，每日停工補(bǔ)償費(fèi)用待結(jié)算前欠款人與欠款單位協(xié)議一致計(jì)入結(jié)算費(fèi)用。5、工程量結(jié)算清單一份。6、錄音光盤一份。被告高遠(yuǎn)公司辯稱，原告起訴我公司沒(méi)有法律依據(jù)，我方不認(rèn)識(shí)原告。關(guān)于案涉土地占補(bǔ)平衡項(xiàng)目確實(shí)是我公司中的標(biāo)，我公司已將該項(xiàng)目承包給北某公司，我們之間有承包協(xié)議書，責(zé)任應(yīng)由北某公司承擔(dān)，我公司不認(rèn)可原告方的訴訟請(qǐng)求。被告高遠(yuǎn)公司提供“工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部承包協(xié)議書”一份，證明高遠(yuǎn)公司已將其承接的豐寧滿族自治縣外溝門鄉(xiāng)青石砬村土地整治占補(bǔ)平衡項(xiàng)目承包給北某公司施工。被告北某公司辯稱，本案與我公司沒(méi)有關(guān)系，我公司亦不認(rèn)識(shí)原告。原告提供的合作協(xié)議書我方認(rèn)可，但與本案無(wú)關(guān)。高遠(yuǎn)公司提交的工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部承包協(xié)議書沒(méi)有高遠(yuǎn)公司的公章，我方不予認(rèn)可。原告提交的欠條不是我方定的錢，與我公司無(wú)關(guān)。被告杲昌辯稱，對(duì)原告提交的中標(biāo)通知書及合作協(xié)議書沒(méi)有異議，原告確實(shí)為該項(xiàng)目干活來(lái)，我為原告出具的欠條是欠款證明，只能證明原告的工程量，而不是欠原告的款項(xiàng)，我與北某公司之間是雇傭關(guān)系，我掙的是40%的勞務(wù)費(fèi)，原告把我作為訴訟主體，我方不予認(rèn)可。經(jīng)審理查明，2016年7月，被告高遠(yuǎn)公司通過(guò)招投標(biāo)形式中標(biāo)取得豐寧滿族自治縣外溝門鄉(xiāng)青石砬村的土地整治占補(bǔ)平衡項(xiàng)目的施工權(quán)。后被告高遠(yuǎn)公司將該項(xiàng)目承包給被告北某公司施工，同時(shí)北某公司與被告杲昌達(dá)成合作協(xié)議，由北某公司與杲昌合作完成該土地整治占補(bǔ)平衡項(xiàng)目的工程任務(wù)。施工過(guò)程中，被告杲昌雇傭原告的鉤機(jī)為該項(xiàng)目進(jìn)行施工作業(yè)，約定每天1100.00元。工程結(jié)束后，經(jīng)結(jié)算共欠原告鉤機(jī)租賃費(fèi)172200.00元，并為原告出具了欠條一份，欠條同時(shí)注明因欠款方協(xié)調(diào)土廠造成停工28個(gè)臺(tái)班，每天停工補(bǔ)償費(fèi)用待結(jié)算前欠款人與欠款單位協(xié)商一致計(jì)入結(jié)算費(fèi)用。欠條出具后經(jīng)原告多次索要，被告推托拒付，為此引發(fā)本案訴訟。
原告張某某與被告承某高遠(yuǎn)建筑安裝工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱高遠(yuǎn)公司）、河北北某建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱北某公司）及被告杲昌合同糾紛一案，本院于2018年4月17日立案后，依法適用簡(jiǎn)易程序公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告張某某及委托代理人孫鵬軍、被告高遠(yuǎn)公司的委托代理人尹維明，北某公司的委托代理人郭加奇及被告杲昌到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，案涉土地整治占補(bǔ)平衡項(xiàng)目的中標(biāo)人是高遠(yuǎn)公司，高遠(yuǎn)公司中標(biāo)后將該項(xiàng)目承包給被告北某公司，被告北某公司又與被告杲昌通過(guò)合作形式共同完成該土地整治項(xiàng)目。且合作雙方約定了利潤(rùn)分配比例，因此被告北某公司及杲昌與原告之間形成了租賃合同關(guān)系，二被告應(yīng)依法承擔(dān)機(jī)械租賃費(fèi)的給付責(zé)任。被告高遠(yuǎn)公司作為案涉土地的中標(biāo)人，雖未實(shí)際完成該項(xiàng)目的施工任務(wù)，但其對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了檢查監(jiān)督管理工作，且提取了相應(yīng)的管理費(fèi)用，因此對(duì)原告主張的合法租賃費(fèi)用應(yīng)負(fù)連帶清償責(zé)任。原告提供的欠據(jù)中載明的鉤機(jī)費(fèi)用172200.00元，被告方認(rèn)可，但對(duì)停工28個(gè)臺(tái)班的補(bǔ)償費(fèi)用雙方未能協(xié)商一致，根據(jù)原告雇傭司機(jī)的工資費(fèi)用、機(jī)械折舊及正常作業(yè)的臺(tái)班費(fèi)用等因素考量，確定停工期間按正常作業(yè)臺(tái)班費(fèi)的40%予以補(bǔ)償為宜。原告按月利率2%主張的利息訴請(qǐng)，因被告欠款不屬民間借貸性質(zhì)，對(duì)此可按銀行同期貸款利率計(jì)付利息。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、第一百零七條、第二百一十二條、第二百五十三條，最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十七條、第十八條之規(guī)定，判決如下：

一、被告河北北某建筑工程有限公司、杲昌于判決生效后十日內(nèi)一次性給付原告張某某鉤機(jī)租賃費(fèi)（172200.00元+1100.00元×40%×28天）184520.00元，并自2018年2月12日起至全部給付之日止按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)付利息。二、被告承某高遠(yuǎn)建筑安裝工程有限公司對(duì)上述款項(xiàng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。三．駁回原告其他訴訟請(qǐng)求。如未按判決規(guī)定期間履行金錢給付義務(wù)，將依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)2173.00元，財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)1700.00元，財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)508.00元，計(jì)4381.00元，由被告河北北某建筑工程有限公司、杲昌承擔(dān)。如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人或者代表人人數(shù)提出副本，上訴于河北省承某市中級(jí)人民法院。

審判員　李　海

書記員：于美玲