原告左某，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生，住河北省滄州市新華區(qū)。委托訴訟代理人崔巍，河北騰迅律師事務(wù)所律師。被告汪某某，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生，住安徽省安慶市潛山縣。

原告左某訴稱，2017年5月起，被告開始承包原告承接的位于滄州市新華區(qū)的裝修工程，原告以各種方式向被告共支付工程款52000元，但被告在幾乎未做任何工作的情況下，突然攜款離場，至今沒有下落，造成工程停滯、工期延誤，原告除需另行支付工程款外，還依約向房主承擔(dān)工期延誤的違約金，故原告訴至法院，請求依法判令：一、被告返還原告工程款52000元；二、被告賠償原告各項損失共計58700元；三、訴訟費用由被告承擔(dān)。被告汪某某未向本院遞交答辯狀。經(jīng)審理查明，滄州乾圓裝飾裝修工程有限公司系自然人獨資的有限責(zé)任公司，自然人股東和法定代表人均為原告左某。2017年5月20日，楊某（甲方）與滄州乾圓裝飾裝修工程有限公司（乙方）簽訂《房屋裝修合同》一份，合同約定乙方對甲方所有的滄州市新華區(qū)房屋進(jìn)行裝修，委托方式為全包，開工日期為2017年5月20日，竣工日期為2017年7月10日，工程總天數(shù)為50天，工程價款為7萬元，合同約定如因乙方原因而遲延完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。2017年5月30日，田某2（甲方）與滄州乾圓裝飾裝修工程有限公司（乙方）簽訂《房屋裝修合同》一份，合同約定乙方對甲方所有的滄州市新華區(qū)房屋進(jìn)行裝修，委托方式為全包，開工日期為2017年5月30日，竣工日期為2017年6月15日，工程總天數(shù)為45天，工程價款為33000元，合同約定如因乙方原因而遲延完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。兩份合同簽訂后，原告左某又與被告汪某某達(dá)成口頭協(xié)議，約定由汪某某承接禧福荷堂房屋全部工程，費用為3萬元，承接滄興一品房屋部分工程，費用為22000元。協(xié)議達(dá)成后，原告通過微信轉(zhuǎn)賬方式支付了被告汪某某3萬元，支付現(xiàn)金22000元，以上共計52000元。但汪某某并未依約施工，而是攜款外出下落不明，原告無奈只得另行找田某1承接上述工程，至2017年8月20日，滄興一品房屋裝修完畢，延期交付41天，至2017年8月26日禧福荷堂房屋裝修完畢，延期交付42天。另查明，由于被告汪某某原因?qū)е鹿こ萄悠冢孀竽撑c業(yè)主楊某、見證人田某1于2017年8月20日達(dá)成《裝修違約賠償》協(xié)議一份，內(nèi)容為：“施工地點：滄州市新華區(qū)千童南大道滄興一品3#-1-2801室，合同施工期限：2017年5月20日至2017年7月10日，除改水電鋪地磚以外，其余工作均交于汪某某施工，工人工資、材料費以及燈具費用共計22000元整，因汪某某中途拿錢跑路，至2017年8月20日裝修完畢，按合同要求業(yè)主索要賠償28700元整，其中包括工期延誤41天及家具未完工的維修完善，因業(yè)主對客廳吊頂出現(xiàn)裂縫、柜框、櫥柜門定制不統(tǒng)一、不滿意，導(dǎo)致另外賠償業(yè)主5000元整?！痹孀竽?、業(yè)主楊某、見證人田某1在協(xié)議上簽字確認(rèn)，左某將賠償款33700元交付給楊某。2017年8月26日，原告左某與業(yè)主田某2、見證人田某1達(dá)成《裝修違約賠償》協(xié)議一份，內(nèi)容為：“施工地點：新華區(qū)禧福荷堂A區(qū)1號樓2702室，合同施工期限：2017年6月1日至2017年7月15日，因汪某某中途拿錢跑路，至2017年8月26日裝修完工，按合同要求賠償業(yè)主15000元整，其中包括延誤42天工期與家具未完工的裝修、維修，因業(yè)主對現(xiàn)場制作的家具不滿意，另外要求賠償10000元整?！痹孀竽?、業(yè)主田某2、見證人田某1在協(xié)議上簽字確認(rèn)，左某將賠償款25000元交付給田某2。以上事實有原告當(dāng)庭陳述，原告提交的《房屋裝修合同》兩份、微信轉(zhuǎn)款記錄七張、被告微信照片五張、證人田某2、楊某、田某1的證人證言等證據(jù)予以證實。
原告左某與被告汪某某合同糾紛一案，本院于2018年1月15日立案后，依法適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。原告左某及其委托訴訟代理人崔巍到庭參加了訴訟，被告汪某某經(jīng)本院合法傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭，本案缺席審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，《中華人民共和國合同法》第九十四條規(guī)定：“有下列情形之一的，當(dāng)事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的；（二）在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)；（三）當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；（四）當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違法行為致使不能實現(xiàn)合同目的；（五）法律規(guī)定的其他情形?！北景钢?，被告汪某某未履行裝修房屋的義務(wù)，致使原告工程延期，現(xiàn)涉案房屋已經(jīng)裝修完畢，原告的合同目的已經(jīng)無法實現(xiàn)，故原、被告之間的合同應(yīng)予解除。《中華人民共和國合同法》第九十七條規(guī)定：“合同解除后，尚未履行的，終止履行；已經(jīng)履行的，根據(jù)履行情況和合同性質(zhì)，當(dāng)事人可以要求恢復(fù)原狀、采取其他補救措施，并有權(quán)要求賠償損失?！惫时桓嫱裟衬硲?yīng)返還原告款項52000元并賠償原告損失。因被告原因造成原告工期延期，原告賠償業(yè)主楊某33700元，但其中5000元系“因業(yè)主對客廳吊頂出現(xiàn)裂縫、柜框、櫥柜門定制不統(tǒng)一、不滿意”賠付，該項費用與被告汪某某無關(guān)，原告因本案產(chǎn)生的實際損失為33700元-5000=28700元；原告賠付業(yè)主田某225000元，但其中10000元系“因業(yè)主對現(xiàn)場制作的家具不滿意”賠付，該項費用與被告無關(guān)，原告產(chǎn)生的實際損失為25000元-10000元=15000元。綜上，被告汪某某應(yīng)賠償原告損失為28700元+15000元=43700元。被告汪某某經(jīng)本院合法傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭，視為放棄抗辯權(quán)。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條之規(guī)定，判決如下：

被告汪某某自本判決生效之日起十日內(nèi)返還原告左某工程款52000元并賠償原告左某損失43700元。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費2514元，由原告左某承擔(dān)341元，由被告汪某某承擔(dān)2173元。如不服本判決，可以在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省滄州市中級人民法院。