原告大某某虹鑫混凝土有限公司（以下簡(jiǎn)稱，虹鑫混凝土公司）。住所地：大某某陽(yáng)平鎮(zhèn)原工業(yè)車隊(duì)。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxx。法定代表人辛福全，該公司總經(jīng)理。委托代理人何云良，該公司現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行經(jīng)理。代理權(quán)限為特別授權(quán)：代為承認(rèn)、放棄、變更訴訟請(qǐng)求；進(jìn)行和解；提起反訴或者上訴，代領(lǐng)法律文書(shū)等。被告中維世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱，中維世紀(jì)公司）。住所地：武漢市新洲區(qū)雙柳街學(xué)林路。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420117271814428N。法定代表人王少蘭，該公司總經(jīng)理。委托代理人陳廣洲，湖北乾行律師事務(wù)所律師。代理權(quán)限為特別授權(quán)：代為調(diào)查、提供證據(jù)，代為出庭，代為承認(rèn)、放棄、變更訴訟請(qǐng)求；進(jìn)行和解；提起反訴或者上訴，代領(lǐng)法律文書(shū)等。被告中維世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司湖北悟道茶業(yè)科技工業(yè)文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目部（以下簡(jiǎn)稱，中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部）。負(fù)責(zé)人王建國(guó)，該項(xiàng)目部經(jīng)理。

原告虹鑫混凝土公司訴稱，2014年8月28日至2015年3月28日，原告與被告中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部簽訂《商品混凝土買賣合同》，約定由原告向被告供應(yīng)商品混凝土，在悟道茶工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目第一期工程主體完工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)付第一期貨款的40%，二期工程主體完工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)付第二期貨款的50%，三期工程主體完工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)付第三期貨款的60%，剩余貨款在所有工程完工驗(yàn)收后一年內(nèi)付清。否則承擔(dān)原告的經(jīng)濟(jì)損失。合同簽訂后，原告嚴(yán)格履行合同，但被告至今拖欠原告貨款3305722元不還。請(qǐng)求依法判決二被告立即清償原告混凝土款3305722元；并按合同約定以每延遲一日支付總貨款2‰的違約金217.8萬(wàn)元；由二被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。為支持其訴訟請(qǐng)求，原告向法庭提交如下證據(jù)：證據(jù)一、《商品混凝土買賣合同書(shū)》復(fù)印件一份。證明原告與被告中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部之間有買賣合同關(guān)系；合同對(duì)結(jié)算方式進(jìn)行了約定；按照結(jié)算方式，項(xiàng)目部實(shí)際沒(méi)有1、2、3期工程，所以不應(yīng)該按比例付款；被告方應(yīng)該支付原告的總貨款3909095元，實(shí)際只付了60萬(wàn)元；按照合同約定，被告方應(yīng)該支付違約金。證據(jù)二、金剛商砼銷售對(duì)賬單及悟道茶項(xiàng)目部商砼結(jié)算匯總表一份。證明至2015年3月24日原告共向被告中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部送商品混凝土總貨款3909095元，給付了60萬(wàn)元，下欠3305722元。兩被告共同辯稱，1、原告與被告中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部雙方實(shí)際發(fā)生的混凝土貨款屬實(shí)，沒(méi)有異議；2、原告在訴狀中以及在合同中約定貨款的給付方式是在第一期主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收后，給第一期貨款的40%，目前悟道茶項(xiàng)目第一期工程并沒(méi)有經(jīng)過(guò)驗(yàn)收；3、關(guān)于違約金，原告與被告中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部雙方簽訂的合同是原告提供的格式合同，關(guān)于違約金的計(jì)算，不予認(rèn)可。被告中維世紀(jì)公司沒(méi)有證據(jù)提交。被告中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部向法庭提交的證據(jù)有：證據(jù)一、中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部與原告方簽訂的《商品混凝土買賣合同書(shū)》。證明悟道茶工業(yè)園項(xiàng)目工程分三期，合同第11條約定原告的貨款應(yīng)該按工程進(jìn)度給付。證據(jù)二、被告中維世紀(jì)公司與湖北悟道茶業(yè)有限公司簽訂的《建設(shè)工程承包合同》。證明被告中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部所建設(shè)的工程是被告中維世紀(jì)公司的工程。證據(jù)三、建設(shè)工程施工許可證。證明被告中維世紀(jì)公司具有施工的資質(zhì)。庭審質(zhì)證中，原告提交的證據(jù)，兩被告對(duì)證據(jù)一的真實(shí)性沒(méi)有異議，對(duì)證明目的有異議，對(duì)第二項(xiàng)雙方貨款給付的方式不予認(rèn)可，認(rèn)為合同已經(jīng)明確的進(jìn)行了說(shuō)明；對(duì)第三項(xiàng)認(rèn)為存在1、2、3期工程，與事實(shí)不符；對(duì)第四項(xiàng)認(rèn)為不能證明被告欠原告貨款330萬(wàn)元；對(duì)第五項(xiàng)認(rèn)為該合同是格式合同，不應(yīng)當(dāng)支付違約金。對(duì)證據(jù)二沒(méi)有異議。被告中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部提交的證據(jù)，原告對(duì)被告提交的合同的真實(shí)性沒(méi)有異議，對(duì)證明目的有異議，認(rèn)為第一期工程進(jìn)度是180天，現(xiàn)在早已經(jīng)超期，目前第三期時(shí)間也早已超期。對(duì)證據(jù)二、三沒(méi)有異議。被告中維世紀(jì)公司對(duì)被告中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部提交的證據(jù)均沒(méi)有異議。根據(jù)證據(jù)的真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、合法性特征，本院對(duì)原、被告提交證據(jù)的認(rèn)證意見(jiàn)如下：原告及被告中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部提交的證據(jù)一《商品混凝土買賣合同書(shū)》，是雙方的真實(shí)意思表示，內(nèi)容除違約金約定過(guò)高，其他內(nèi)容不違反法律規(guī)定，應(yīng)予確認(rèn)。原告及被告中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部提交的其他證據(jù)，相對(duì)方均無(wú)異議，本院予以確認(rèn)。經(jīng)審理查明，2013年9月27日，大某某金剛混凝土有限公司成立，從事商砼、碎石、片石、河沙、鋼筋、水泥等經(jīng)營(yíng)。2016年12月21日，該公司增加股東、增加注冊(cè)資本、變更法人、變更公司名稱為大某某虹鑫混凝土有限公司。被告中維世紀(jì)公司經(jīng)工商登記，從事建筑工程、土石方工程、裝飾裝潢工程、市政工程施工，園林綠化工程設(shè)計(jì)、施工，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等經(jīng)營(yíng)。2014年7月16日，被告中維世紀(jì)公司與湖北悟道茶業(yè)有限公司簽訂《建設(shè)工程承包合同》，被告中維世紀(jì)公司承接了湖北悟道茶業(yè)有限公司科技工業(yè)文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，工程概況為廠房、商業(yè)物流中心、辦公樓、倉(cāng)庫(kù)、冷庫(kù)、茶博館等，工程規(guī)模為建筑面積105000平方米，工程工期為進(jìn)場(chǎng)時(shí)間2014年7月26日，工期700天，第一期工期180天，第二期工期150天，第三期工期200天（不含節(jié)假日及不可抗拒的因素）等等。2014年8月25日，被告中維世紀(jì)公司法定代表人簽署《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》，授權(quán)中維世紀(jì)公司王建國(guó)為公司法定代表人的委托代理人，以公司名義全權(quán)主持湖北悟道茶業(yè)科技工業(yè)文化產(chǎn)業(yè)園工程的項(xiàng)目管理等相關(guān)事宜，授權(quán)委托人處理與之有關(guān)的事宜，被告中維世紀(jì)公司均予以承認(rèn)。并成立被告中維世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司湖北悟道茶業(yè)科技工業(yè)文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目部、刻制項(xiàng)目部印章?！督ㄔO(shè)工程承包合同》簽訂后，項(xiàng)目部開(kāi)始施工建設(shè)。目前，湖北悟道茶業(yè)科技工業(yè)文化產(chǎn)業(yè)園工程因資金不到位，僅一期工程完工，二期、三期工程沒(méi)有建設(shè)。2014年8月28日，大某某金剛混凝土有限公司與中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部雙方簽訂了《商品混凝土合同書(shū)》，合同約定：被告中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部向原告購(gòu)買商品混凝土預(yù)計(jì)總數(shù)量約4萬(wàn)立方米，分三期供應(yīng)，每期約為1.3萬(wàn)立方米；商品混凝土供貨品種及單價(jià)為C15,300元∕立方，C20，320元∕立方，C25，330元∕立方，C30，340元∕立方，C35，350元∕立方。運(yùn)輸費(fèi)，22元∕立方，泵送費(fèi)，25元∕立方。結(jié)算付款方式為第一期主體結(jié)構(gòu)完工驗(yàn)收后一月內(nèi)付第一期貨款的40%；第二期主體結(jié)構(gòu)完工驗(yàn)收后一月內(nèi)付第二期貨款的50%；第三期主體結(jié)構(gòu)完工驗(yàn)收后一月內(nèi)付第三期貨款的60%；總共三期的剩余貨款在所有工程完工驗(yàn)收后一年內(nèi)付清。如有拖欠，按下欠貨款的3%承擔(dān)賣方的經(jīng)濟(jì)損失和利潤(rùn)。違約責(zé)任中約定如被告中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部未按照合同規(guī)定的期限向原告支付貨款，每遲延一天支付總貨款2‰的違約金。合同還對(duì)供應(yīng)量結(jié)算、價(jià)格結(jié)算、質(zhì)量驗(yàn)收、責(zé)任和義務(wù)等進(jìn)行了約定。合同簽訂后，原告即向被告中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部供貨。自2014年8月25日至2015年3月24日，經(jīng)結(jié)算，原告供貨共計(jì)3905722元。第一期工程工期為180天（自2014年7月26日至2015年3月25日），貨款的40%為1562288.80元。被告中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部于2015年2月付款60萬(wàn)元，第一期工程款下欠962288.80元，總貨款下欠3305722元。該款經(jīng)原告催要不還，訴至本院。
原告虹鑫混凝土公司與被告中維世紀(jì)公司、中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部買賣合同糾紛一案，本院于2017年1月20日立案受理后，依法由審判員涂曉玲適用簡(jiǎn)易程序獨(dú)任審判，于2017年2月24日、2017年4月5日兩次公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告委托代理人何云良，被告中維世紀(jì)公司委托代理人陳廣洲，被告中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人王建國(guó)到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買受人，買受人支付價(jià)款的合同。合法的債權(quán)受法律保護(hù)。本案中，大某某金剛混凝土有限公司與中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部雙方簽訂了《商品混凝土合同書(shū)》，該合同是雙方的真實(shí)意思表示，內(nèi)容除違約金約定過(guò)高外，其他內(nèi)容不違反法律規(guī)定，原、被告應(yīng)當(dāng)按照合同的約定全面履行自己的義務(wù)。經(jīng)結(jié)算，自2014年8月25日至2015年3月24日，被告中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部下欠大某某金剛混凝土有限公司混凝土貨款金額為3305722元。下欠第一期工程款962288.80元?！渡唐坊炷梁贤瑫?shū)》約定了貨款結(jié)算方式，該結(jié)算方式源自于被告中維世紀(jì)公司與湖北悟道茶業(yè)有限公司簽訂《建設(shè)工程承包合同》中的工程工期，但是，因《建設(shè)工程承包合同》工程施工過(guò)程中資金鏈斷裂，《建設(shè)工程承包合同》中約定的第二、三期工程至今沒(méi)有建設(shè)。該履行不能的情形原告沒(méi)有過(guò)錯(cuò)，故受制于《建設(shè)工程承包合同》的《商品混凝土合同書(shū)》中約定的第二、三期工程主體結(jié)構(gòu)完工驗(yàn)收后一月內(nèi)支付貨款的結(jié)算方式條款應(yīng)視為期限屆滿。同時(shí)，被告中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部分期付款的數(shù)額已達(dá)到全部貨款的五分之一，出賣人可以要求買受人清償全部貨款，買受人應(yīng)當(dāng)向出賣人支付下欠貨款3305722元。《商品混凝土合同書(shū)》中，約定如被告中維世紀(jì)公司悟道茶項(xiàng)目部未按照合同規(guī)定的期限向原告支付貨款，每遲延一天支付總貨款2‰的違約金，該約定依合同法及合同法相關(guān)解釋屬“過(guò)分高于造成的損失的情形”，應(yīng)以不高于造成損失的30%的數(shù)額調(diào)整，確認(rèn)為288686.64元（第一期工程貨款遲延支付部分）。大某某金剛混凝土有限公司現(xiàn)變更為大某某虹鑫混凝土有限公司，合同的相對(duì)方即原告主體應(yīng)予以變更。因湖北悟道茶業(yè)科技工業(yè)文化產(chǎn)業(yè)園工程施工合同由湖北悟道茶業(yè)有限公司與被告中維世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司簽訂，該工程屬被告中維世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司工程，被告中維世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司湖北悟道茶業(yè)科技工業(yè)文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人王建國(guó)經(jīng)授權(quán)以項(xiàng)目部名義與原告簽訂《商品混凝土合同書(shū)》的行為，結(jié)合混凝土用于工程建設(shè)的事實(shí)，被告中維世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)向原告清償貨款的民事責(zé)任。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第四十四條、第六十條、第九十四條、第一百零七條、第一百一十四條、第一百三十條、第一百六十七條，《最高人民法院關(guān)于適用＜中華人民共和國(guó)合同法＞若干問(wèn)題的解釋（二）》第二十九條之規(guī)定，判決如下：

由被告中維世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司于本判決生效后七日內(nèi)向原告大某某虹鑫混凝土有限公司支付混凝土貨款3305722元及違約金288686.64元。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)42000元，由原告大某某虹鑫混凝土有限公司承擔(dān)6500元；被告中維世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司承擔(dān)35500元。如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省孝感市中級(jí)人民法院。上訴人在提交上訴狀時(shí)，應(yīng)預(yù)交上訴案件的上訴費(fèi)用，上訴人在上訴期屆滿后七日內(nèi)仍未預(yù)交訴訟費(fèi)的，按自動(dòng)撤訴處理。

審判員　　涂曉玲

書(shū)記員：董睿