大慶前衛(wèi)消防設(shè)施安裝有限公司
賈麗芳（黑龍江鐵人律師事務所）
大慶石油管理局
孫元忠
楊立峰

原告大慶前衛(wèi)消防設(shè)施安裝有限公司，住所地大慶市薩爾圖區(qū)會戰(zhàn)大街天橋左側(cè)五層589號。
法定代表人王佰川，總經(jīng)理。
委托代理人賈麗芳，黑龍江鐵人律師事務所律師。
被告大慶石油管理局，住所地大慶市讓胡路區(qū)龍南。
法定代表人劉宏斌，局長。
委托代理人孫元忠，男，1970年2月1日出生。
委托代理人楊立峰，男，1981年6月15日出生。
原告大慶前衛(wèi)消防設(shè)施安裝有限公司（以下簡稱前衛(wèi)消防）與被告大慶石油管理局（以下簡稱石油管理局）建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2014年7月25日立案受理，依法由代理審判員劉丹丹擔任審判長并主審本案，與代理審判員張宏偉、人民陪審員張潔共同組成合議庭，于2014年9月4日公開開庭進行了審理。原告前衛(wèi)消防委托代理人賈麗芳、被告石油管理局委托代理人孫元忠、楊立峰到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
本案經(jīng)開庭審理，對證據(jù)的質(zhì)證、認證，確認本案的法律事實如下:
原告前衛(wèi)消防與被告石油管理局下屬的大慶油田物業(yè)集團于2007年5月8日簽訂了《石油建設(shè)工程施工合同書》，約定被告下屬的大慶油田物業(yè)集團將液化石油氣公司消防系統(tǒng)改造工程發(fā)包給原告施工，合同約定工程開工日期為2007年4月10日，竣工日期為2007年8月15日，承包方式為包工部分包料，工程價款暫定512.24萬元，以最終審定的結(jié)算金額為準，工程款支付方式為合同簽訂后30日內(nèi)，按合同價款數(shù)額的10%撥付工程備料款，竣工結(jié)算前工程款撥付總額不超過合同額的70%，工程竣工驗收合格審核完20日內(nèi)付工程款的95%，余款作為保修金，保修期滿，經(jīng)復驗合格后，被告應在20日內(nèi)將保修金一次性退還原告。合同簽訂后，原告依約進行施工，并于2007年8月15日竣工，工程經(jīng)驗收為合格工程。2009年12月8日，該工程經(jīng)審計核減后總價款為5662382元。2010年3月31日，大慶油田有限責任公司對該工程進行最終審計，審計后金額為5631056元，原、被告雙方對該數(shù)額均與認可。被告已付工程款為510000元，被告提供主材價值為3661148.47元。現(xiàn)原告訴至法院，要求被告給付工程款1491233.53元，并按人民銀行同期貸款利率賠償原告自2010年1月1日起至判決生效之日止的利息損失；案件受理費由被告承擔。
本院認為:原告與被告下屬的大慶油田物業(yè)集團簽訂的《石油建設(shè)工程施工合同書》合法有效，雙方應當按照合同約定履行義務。因原告承建的工程已經(jīng)竣工驗收合格，并且雙方已就工程價款進行了結(jié)算，數(shù)額為5631056元，減去被告已付工程款510000元及被告提供主材價值3661148.47元，故被告應向原告支付的工程款為1459907.53元。2010年3月31日，大慶油田有限責任公司對工程總價款進行了最終審計，按照合同約定被告應當在審計后30日內(nèi)給付工程款，因被告未按約定時間付清工程款，故應承擔相應的違約責任。因原告自愿放棄按照合同約定的每逾期一天按工程預算造價的萬分之三要求被告支付違約金，而要求被告按照人民銀行同期貸款利率賠償利息損失，本院予以支持，故被告應自2010年5月1日起至本判決生效之日止按照中國人民銀行同期貸款利率向原告支付逾期利息。依照《中華人民共和國合同法》第六十條 ?、第一百零七條 ?、第一百零九條 ?之規(guī)定，判決如下:
被告大慶石油管理局于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告大慶前衛(wèi)消防設(shè)施安裝有限公司支付工程款1459907.53元，并自2010年5月1日起至本判決生效之日止按照中國人民銀行同期貸款利率向原告支付逾期利息。
如果未按本判決指定的期限履行給付義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條 ?規(guī)定，加倍支付延遲履行期間的債務利息。
案件受理費人民幣18221元由被告承擔。
如不服本判決，可在接到判決書之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提交副本，上訴于大慶市中級人民法院。

本院認為:原告與被告下屬的大慶油田物業(yè)集團簽訂的《石油建設(shè)工程施工合同書》合法有效，雙方應當按照合同約定履行義務。因原告承建的工程已經(jīng)竣工驗收合格，并且雙方已就工程價款進行了結(jié)算，數(shù)額為5631056元，減去被告已付工程款510000元及被告提供主材價值3661148.47元，故被告應向原告支付的工程款為1459907.53元。2010年3月31日，大慶油田有限責任公司對工程總價款進行了最終審計，按照合同約定被告應當在審計后30日內(nèi)給付工程款，因被告未按約定時間付清工程款，故應承擔相應的違約責任。因原告自愿放棄按照合同約定的每逾期一天按工程預算造價的萬分之三要求被告支付違約金，而要求被告按照人民銀行同期貸款利率賠償利息損失，本院予以支持，故被告應自2010年5月1日起至本判決生效之日止按照中國人民銀行同期貸款利率向原告支付逾期利息。依照《中華人民共和國合同法》第六十條 ?、第一百零七條 ?、第一百零九條 ?之規(guī)定，判決如下:

被告大慶石油管理局于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告大慶前衛(wèi)消防設(shè)施安裝有限公司支付工程款1459907.53元，并自2010年5月1日起至本判決生效之日止按照中國人民銀行同期貸款利率向原告支付逾期利息。
如果未按本判決指定的期限履行給付義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條 ?規(guī)定，加倍支付延遲履行期間的債務利息。
案件受理費人民幣18221元由被告承擔。

審判長：劉丹丹
審判員：張宏偉
審判員：張潔

書記員：高群