原告：大冶市大箕鋪建筑工程有限公司，住所地：大冶市大箕鋪大道68號(hào)。
法定代表人：曹向陽，系該公司董事長。
委托訴訟代理人：羅云飛、杜飄，湖北人本律師事務(wù)所律師。代理權(quán)限：一般授權(quán)。
被告：湖北偉佳生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司，住所地：黃石市大棋路以南、112號(hào)路東南、山南鐵路以北。
法定代表人：法定代表人周家漢，系該公司董事長。
委托訴訟代理人：李輝，系該公司經(jīng)理。代理權(quán)限：特別授權(quán)。

原告大冶市大箕鋪建筑工程有限公司（以下簡稱大箕鋪公司）與被告湖北偉佳生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司（以下簡稱偉佳公司）建設(shè)工程合同糾紛一案，本院于2016年9月9日立案受理后，依法適用簡易程序于2016年10月18日公開開庭進(jìn)行了審理。原告大箕鋪公司的委托訴訟代理人杜飄，被告?zhèn)ゼ压镜奈性V訟代理人李輝到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2010年3月18日，大箕鋪公司與偉佳公司簽訂了一份《協(xié)議書》，約定：由大箕鋪公司承建偉佳公司位于黃石市西塞山區(qū)河口鎮(zhèn)的“肥肝鵝加工基地”廠房、辦公樓及相關(guān)輔助設(shè)施工程，工程價(jià)款按湖北省有關(guān)定額下浮2%據(jù)實(shí)結(jié)算；由大箕鋪公司向偉佳公司支付500000元的質(zhì)量保證金，在大箕鋪公司完成1000000元工程量后，由偉佳公司返還并按月利率2%支付其利息。協(xié)議簽訂后，大箕鋪公司向偉佳公司支付了600000元保證金，并于2010年11月9日進(jìn)場施工，后因偉佳公司未按約定支付工程進(jìn)度款和全額返還保證金，大箕鋪公司于2011年6月停工。經(jīng)多次協(xié)調(diào)，大箕鋪公司與偉佳公司于同年9月19日就已完工工程的工程量、價(jià)款等事宜，訂立了一份《湖北偉佳肥肝鵝基地工程補(bǔ)充協(xié)議》，主要內(nèi)容為：對(duì)已完工工程量經(jīng)偉佳公司及監(jiān)理人員驗(yàn)收核實(shí)后，由大箕鋪公司制作結(jié)算清單并附相關(guān)結(jié)算資料交偉佳公司審核，偉佳公司必須在25日內(nèi)審核結(jié)算完畢，否則大箕鋪公司提供的結(jié)算金額即為偉佳公司認(rèn)可的解釋結(jié)果；偉佳公司必須在工程價(jià)款審核完畢后，在第三方進(jìn)場施工40日內(nèi)，在2011年10月30日前支付工程款的60%，在2012年1月18日前支付工程款的30%，余款在2012年4月25日前付清；若偉佳公司未能在此協(xié)議約定日期內(nèi)及時(shí)足額向大箕鋪公司支付工程款，偉佳公司必須按拖欠工程款的日萬分之十支付違約金（違約金從2011年8月1日起計(jì)算）等。
2012年3月1日，大箕鋪公司以其于2011年10月5日將工程造價(jià)為5206480元的結(jié)算文件交給偉佳公司，但偉佳公司未作任何答復(fù)，亦未支付工程款，故大箕鋪公司訴至黃石市中級(jí)人民法院。后在該院主持下，雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議，內(nèi)容為：一、大箕鋪公司與偉佳公司自愿解除“肥肝鵝加工基地”建設(shè)工程施工合同；二、偉佳公司同意于2013年2月7日前就雙方已確認(rèn)部分工程量支付大箕鋪公司工程款1926102.49元，并退還大箕鋪公司質(zhì)量保證金295000元，合計(jì)2221102.49元，此款從2011年8月1日起按同期銀行貸款利率的四倍計(jì)算利息損失，由偉佳公司承擔(dān)，直至付清為止。三、大箕鋪公司與偉佳公司均同意雙方尚未確認(rèn)的工程量部分（以雙方簽章認(rèn)可的結(jié)算審核清單為準(zhǔn)）另行協(xié)商解決，如仍不能形成一致意見，以大箕鋪公司提供的審計(jì)部門出具的審計(jì)結(jié)論作為雙方的結(jié)算依據(jù)，大箕鋪公司可依據(jù)該審計(jì)結(jié)論另行主張權(quán)利。調(diào)解協(xié)議達(dá)成后，因雙方對(duì)未確認(rèn)的工程量部分不能達(dá)成一致意見，大箕鋪公司委托黃石正華建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司對(duì)未確認(rèn)的工程量部分進(jìn)行審計(jì)，黃石正華建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司于2016年8月17日作出結(jié)論：工程結(jié)算價(jià)金額為2554051.32元，另外，部分現(xiàn)場簽證單未簽字，未簽字簽證單部分工程款為133329.44元。為此，大箕鋪公司訴至法院。

本院認(rèn)為，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù)。本案雙方當(dāng)事人在黃石市中級(jí)人民法院已就工程款結(jié)算事宜達(dá)成了一致調(diào)解意見，雙方應(yīng)當(dāng)按照此調(diào)解協(xié)議履行各自義務(wù)。調(diào)解協(xié)議第三條約定，尚未確認(rèn)的工程量部分另行協(xié)商解決，如仍不能形成一致意見，以大箕鋪公司提供的審計(jì)部門出具的審計(jì)結(jié)論作為雙方的結(jié)算依據(jù)。對(duì)剩余工程款的結(jié)算，雙方至今未形成一致意見，大箕鋪公司依約定單方委托審計(jì)部門對(duì)未確認(rèn)的工程量進(jìn)行審計(jì)，其審計(jì)結(jié)論當(dāng)然可作為雙方的結(jié)算依據(jù)，故大箕鋪公司主張工程款2554051.32元，本院予以支持。雙方于2011年9月19日訂立的《湖北偉佳肥肝鵝基地工程補(bǔ)充協(xié)議》約定，若偉佳公司未能在此協(xié)議約定日期內(nèi)及時(shí)足額向大箕鋪公司支付工程款，偉佳公司必須按拖欠工程款的日萬分之十支付違約金（違約金從2011年8月1日起計(jì)算）?，F(xiàn)大箕鋪公司主動(dòng)降低違約金，主張按照銀行同期同類貸款利率的四倍計(jì)算違約金至實(shí)際付清之日止，不違反法律規(guī)定，本院予以支持。按照民事訴訟法第一百二十七條規(guī)定：人民法院受理案件后，當(dāng)事人對(duì)管轄權(quán)有異議的，應(yīng)當(dāng)在提交答辯狀期間提出。本案偉佳公司直至庭審當(dāng)天向法院提出管轄權(quán)異議，已超過法律規(guī)定的期限，本院不再審查。
綜上所述，依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第一百一十四條、第二百六十九條之規(guī)定，判決如下：

被告?zhèn)ゼ压居诒九袥Q發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)，支付原告大箕鋪公司工程款2554051.32元，并支付違約金（違約金以2554051.32元為基數(shù)，自2011年8月1日起，按照人民銀行同期同類貸款利率的四倍計(jì)算至實(shí)際付清之日止）。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
本案案件受理費(fèi)53813元，由被告?zhèn)ゼ压矩?fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省黃石市中級(jí)人民法院。上訴人應(yīng)在提交上訴狀時(shí)預(yù)交上訴案件受理費(fèi)人民幣53813元，款匯至湖北省黃石市中級(jí)人民法院，開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司黃石分行團(tuán)城山支行。戶名：湖北省黃石市中級(jí)人民法院。賬號(hào)：17×××18。上訴人在上訴期間屆滿后七日內(nèi)仍未預(yù)交上訴費(fèi)用的，按自動(dòng)撤回上訴處理。當(dāng)事人簽收一審裁判文書后，即視為已向當(dāng)事人送達(dá)了交納上訴案件受理費(fèi)通知書。

審判員　　趙鈞

書記員：葉暢