原告：唐某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住重慶市潼南縣。
委托訴訟代理人：陳洪波，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住黑龍江省同江市。
被告：集賢縣建輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，住所地黑龍江省雙鴨山市集賢縣福利鎮(zhèn)雙鴨山糧庫(kù)綜合樓（2#2-3層）。
法定代表人：宋凱軍，董事長(zhǎng)。
委托訴訟代理人：岳彩麗，黑龍江中程佳易律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人：徐延祿，黑龍江中程佳易律師事務(wù)所律師。
第三人：李某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住重慶市潼南縣新勝鎮(zhèn)。
第三人：康某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住黑龍江省集賢縣福利鎮(zhèn)。

原告唐某某與被告集賢縣建輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱建輝公司）、第三人李某某、第三人康某建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院受案后，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告唐某某及其委托訴訟代理人陳洪波、被告建輝公司委托訴訟代理人岳彩麗、徐延祿、第三人李某某、第三人康某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告唐某某向本院提出訴訟請(qǐng)求：一、被告按照合同約定支付已完成工程量的工程款9975000元（其中農(nóng)民工工資3365000元）；二、被告支付原告違約金2100000元；三、工程停工期間，農(nóng)民工工資和生活費(fèi)等費(fèi)用補(bǔ)償款945000元；四、本案的訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由：2015年7月2日，原告與被告簽訂《黑龍江省建設(shè)工程施工合同》原告承建被告星光國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)內(nèi)裝修施工，合同采取大包干的計(jì)價(jià)方式，總金額10500000元。合同約定原告進(jìn)場(chǎng)施工30天后，甲方付給乙方6500000元，竣工經(jīng)驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)付清尾款4000000元。被告承諾如未按時(shí)付款，補(bǔ)償原告雇傭工人工資每人每天400元。原告進(jìn)場(chǎng)施工后，被告未履行約定按期付款，在原告已完成合同總造價(jià)的95%的情況下，多次要求被告履行合同約定付款，被告仍在無(wú)合理理由的情況下拒絕付款。原告施工所用材料和人工均為賒欠，由于被告的違約，致使原告無(wú)法按時(shí)完成施工，并拖欠農(nóng)民工工資3365000元，現(xiàn)在這些工人終日向原告索要工資，原告被債務(wù)所累身心疲憊，有家不敢回。為了維護(hù)原告的合法權(quán)益，向法院提起訴訟。
本院經(jīng)審理查明，2015年7月2日，原告唐某某與被告建輝公司簽訂《黑龍江省建設(shè)工程施工合同》，發(fā)包方：宋凱軍承包方：唐某某李某某。1、工程名稱：星光國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)內(nèi)裝修施工項(xiàng)目；2、工程地點(diǎn)：集賢縣城區(qū)；3、計(jì)價(jià)方式與簽約合同價(jià)格：本合同采用計(jì)價(jià)方式為大包干計(jì)價(jià)。金額：（大寫(xiě)）壹仟零伍拾萬(wàn)元整（人民幣），（小寫(xiě)）￥：10500000元（稅后價(jià)）。4、付款方式：乙方進(jìn)場(chǎng)施工30天后，甲方付給乙方陸佰伍拾萬(wàn)元，竣工經(jīng)驗(yàn)收合格后一月之內(nèi)付清尾款肆佰萬(wàn)元。（注：甲方承諾2015年7月16日支付第一筆工程款，金額不小于叁佰萬(wàn)元整。如果甲方未按時(shí)支付，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方工人工資每人每天400元。）5、工程承包范圍5.1：施工圖紙內(nèi)負(fù)一樓至五樓部分裝飾、包含項(xiàng)目為負(fù)一樓至五樓的地面、衛(wèi)生間的墻磚、地磚，內(nèi)墻及頂部的涂料、噴漆，吊頂裝飾，承包方應(yīng)發(fā)包方要求負(fù)責(zé)購(gòu)所有電纜，品牌為四川韋克電纜。6、計(jì)劃工期：開(kāi)工日期2015年7月5日，竣工日期2015年11月15日，工期總天數(shù)130天。7、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格。8、甲方責(zé)任：甲方負(fù)責(zé)提供正式施工圖紙，負(fù)責(zé)無(wú)償提供施工中水、電的供給及費(fèi)用，組織協(xié)調(diào)其他裝修部門(mén)之間的配合，所有竣工資料由甲方負(fù)責(zé)完善。如果因甲方因素給乙方造成停工或怠工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方工人工資每人每天400元。9、乙方責(zé)任：乙方負(fù)責(zé)組織施工，保證工程質(zhì)量、施工安全，全面負(fù)責(zé)施工人員的管理，甲方不負(fù)責(zé)因乙方人為原因造成的任何安全事故。10、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款；11、合同訂立時(shí)間：2015年7月2日；訂立地點(diǎn)：建輝大廈；本合同雙方約定由雙方法人代表或委托代理人簽字后生效。12、雙方約定，在履行合同過(guò)程中產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向當(dāng)?shù)刂俨脵C(jī)構(gòu)或人民法院提起訴訟。發(fā)包方：法定代表人宋凱軍簽字，承包人：唐某某、李某某簽字。合同簽訂后，原告唐某某于2015年7月5日進(jìn)行準(zhǔn)備工作，2015年7月6日進(jìn)行施工，被告建輝公司于2017年10月9日第一次付款20000元，陸續(xù)至2016年1月1日付款2000元，總計(jì)支付工程款592124元。原告唐某某于2015年9月底停止施工，并于2015年12月4日向被告建輝公司提交工程進(jìn)度停工報(bào)告，同時(shí)要求按其完成95%工程量結(jié)算工程款；2016年1月11日，被告建輝公司與原告唐某某共同簽署了工程結(jié)算單，被告建輝公司認(rèn)可原告唐某某完成工程量80%。后，被告建輝公司于2016年9月6日與哈爾濱浩澤建筑裝飾工程有限公司簽訂了商場(chǎng)裝修合同，由哈爾濱浩澤建筑裝飾工程有限公司繼續(xù)施工訴爭(zhēng)工程，現(xiàn)訴爭(zhēng)工程未完工，亦未竣工驗(yàn)收。原告唐某某向被告建輝公司索要工程款，訴至法院。被告建輝公司主張其未支付原告唐某某工程款是因施工質(zhì)量不合格，但明確表示不要求對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行鑒定。庭審中，原告唐某某變更了訴訟請(qǐng)求，對(duì)農(nóng)民工工資3365000元主張予以撤回?，F(xiàn)原告唐某某訴訟請(qǐng)求：一、要求被告支付工程款6778250元（10500000元-3365000元×0.95）；二、要求被告支付上述工程款項(xiàng)的雙倍利息1159092元（6778250元×0.00475=32197元×2倍×18個(gè)月）；三、停工期間農(nóng)民工工資和生活費(fèi)，停工時(shí)間從2015年11月15日至2015年12月4日共計(jì)896000元（112人×20天×400元）；四、訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
本案在審理過(guò)程中，因原告唐某某出示的合同中有李某某名字，被告建輝公司認(rèn)為遺漏訴訟主體；被告建輝公司提供證人康某證明其是訴爭(zhēng)工程施工人，原告唐某某否認(rèn)，故為查明相關(guān)事實(shí)，本院追加李某某、康某為第三人參加訴訟。
另查，原告唐某某與被告建輝公司簽訂《黑龍江省建設(shè)工程施工合同》，其不具備建設(shè)工程施工質(zhì)資；第三人李某某同意由原告唐某某以個(gè)人名義進(jìn)行訴訟；第三人康某所持有的《建設(shè)工程施工合同》不是原告唐某某施工被告建輝公司工程的合同，第三人康某與原告唐某某所施工工程無(wú)關(guān)。

本院認(rèn)為，原告唐某某不具備建設(shè)工程施工資質(zhì)，其與被告建輝公司簽訂的《黑龍江省建設(shè)工程施工合同》無(wú)效。依據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第二條規(guī)定“建設(shè)施工合同無(wú)效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，承包人請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款的應(yīng)予支持”。本案中，訴爭(zhēng)工程沒(méi)有完工，沒(méi)有竣工驗(yàn)收，被告建輝公司認(rèn)可原告唐某某對(duì)訴爭(zhēng)工程有出資、投入，簽字確認(rèn)原告唐某某已完成工程量80%。被告建輝公司在原告唐某某停工后，又與其他施工單位簽訂施工合同，由其他單位繼續(xù)施工，被告建輝公司以實(shí)際行動(dòng)表明不能繼續(xù)履行與原告唐某某的建設(shè)工程施工合同。庭審中，被告建輝公司主張?jiān)嫣颇衬乘┕すこ檀嬖谫|(zhì)量問(wèn)題，原告唐某某否認(rèn)存有質(zhì)量問(wèn)題，被告建輝公司現(xiàn)無(wú)充分證據(jù)證實(shí)，且亦明確表示不要求對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行司法鑒定，故被告建輝公司該主張本院不予支持。原告唐某某主張被告建輝公司給付已完工程的相關(guān)款項(xiàng)符合法律規(guī)定。原告唐某某主張按其完成工程量95%給付工程款證據(jù)不足，應(yīng)按雙方結(jié)算單確認(rèn)的80%工程量核算工程款。依據(jù)庭審查明事實(shí)及原、被告認(rèn)可的相關(guān)證據(jù)，被告建輝公司應(yīng)給付原告唐某某已完工程價(jià)款為4442876元（工程總價(jià)款10500000元的80%為8400000元，扣除原告唐某某撤回訴訟請(qǐng)求的農(nóng)民工工資3365000元，及被告建輝公司已付工程款592124元）。關(guān)于利息的支付問(wèn)題，被告建輝公司在原告唐某某停止施工后，于2016年9月6日與哈爾濱浩澤建筑裝飾工程有限公司簽訂《商場(chǎng)裝修合同》，之后由哈爾濱浩澤建筑裝飾工程有限公司進(jìn)行訴爭(zhēng)工程后續(xù)施工，被告建輝公司由此不再由原告唐某某施工訴爭(zhēng)工程，故被告建輝公司應(yīng)從2016年9月6日起至給付完畢之日止，支付逾期付款利息，按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算。關(guān)于原告唐某某主張的停工期間的農(nóng)民工工資及生活費(fèi)896000元（112人×20天×400元），該112人人數(shù)來(lái)源不清，且被告建輝公司不認(rèn)可，故原告唐某某此項(xiàng)請(qǐng)求證據(jù)不足，本院不予支持。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條第一款第（五）項(xiàng)、第二百六十九條、最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第二條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第五十六條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉的解釋》第七十三條規(guī)定，判決如下：

一、被告集賢縣建輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司于本判決生效之日起十五日內(nèi)給付原告唐某某工程款4442876元，并支付利息（以4442876元為本金，從2016年9月6日起至給付完畢之日止，按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算）。
二、駁回原告唐某某的其他訴訟請(qǐng)求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)73633元，由原告唐某某負(fù)擔(dān)34110元，被告集賢縣建輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司負(fù)擔(dān)39523元。
如不服本判決，可以在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按照對(duì)方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于黑龍江省高級(jí)人民法院。

審判長(zhǎng)　　李德良 審判員　　岳　明 審判員　　曹紅霞

書(shū)記員：劉艷茹