唐某某
索緒明（湖北恒祥律師事務(wù)所）
陳敏（湖北恒祥律師事務(wù)所）
楊某某
荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司
楊小峰（北京大成（武漢）律師事務(wù)所）

原告:唐某某。
委托代理人:索緒明，湖北恒祥律師事務(wù)所律師。
委托代理人:陳敏，湖北恒祥律師事務(wù)所律師。
被告:楊某某。
被告:荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司。
負(fù)責(zé)人:朱后強(qiáng)。
委托代理人:楊小峰，北京大成（武漢）律師事務(wù)所律師。
原告唐某某訴被告楊某某、荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院受理后，依法由審判長(zhǎng)韓靜、審判員李飛、人民陪審員施華龍組成合議庭對(duì)本案進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)庭審理。
原告唐某某的委托代理人索緒明、陳敏，被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司的委托代理人楊小峰到庭參加訴訟，被告楊某某經(jīng)本院依法傳喚未到庭。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告唐某某訴稱:2014年6月18日，兩被告訂立協(xié)議，約定由湖北古苑建設(shè)工程有限公司負(fù)責(zé)承包被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司（下稱炫彩公司）辦公樓及1﹟車間的建設(shè)工程項(xiàng)目，并對(duì)工程承包范圍、合同工期及合同總價(jià)款等事項(xiàng)作出了約定，被告楊某某在協(xié)議上簽字，被告炫彩公司加蓋公章并由法定代表人朱某某。
2015年4月15日，被告楊某某與原告訂立《工程變更合同協(xié)議書(shū)》，約定由原告承包被告炫彩工程項(xiàng)目的鋼管腳手架施工部分。
雙方約定項(xiàng)目工期為2015年4月15日至2015年6月15日，并對(duì)付款方式等做出了約定。
協(xié)議簽訂后，原告按約定完成施工，工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格并交付使用，但是被告楊某某卻一直未向原告支付工程款項(xiàng)。
2015年12月18日，被告楊某某向原告出具欠條一份，確認(rèn)其欠原告工程款20萬(wàn)元。
期間，原告曾多次向被告楊某某催討，被告楊某某以被告炫彩公司未與之結(jié)算為由，拒不向原告支付上述工程款。
上述事實(shí)有原、被告身份證資料、《協(xié)議書(shū)》、《炫彩工程變更合同協(xié)議書(shū)》、欠條等書(shū)證佐證。
綜上所述，被告楊某某拖欠原告工程款拒不給付，實(shí)屬不當(dāng)。
被告炫彩公司作為發(fā)包人，將建設(shè)工程違法發(fā)包給被告楊某某，導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)，也應(yīng)對(duì)原告工程款承擔(dān)連帶責(zé)任。
為了維護(hù)原告合法權(quán)益，現(xiàn)向人民法院提起訴訟。
請(qǐng)求法院:1、判令被告楊某某立即向原告支付工程款20萬(wàn)元，并自起訴之日起按銀行同期貸款利率計(jì)算利息；2、判令被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司對(duì)上述工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任；3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司答辯稱:原告對(duì)被告炫彩公司的訴請(qǐng)沒(méi)有事實(shí)基礎(chǔ)，也沒(méi)有法律依據(jù)，請(qǐng)法庭予以駁回。
被告炫彩公司沒(méi)有和原告簽訂任何建筑施工合同，也沒(méi)有和楊某某簽訂合同。
炫彩公司與古苑公司簽訂了施工合同，在合同簽訂后，雙方辦理了結(jié)算，并且支付完工程款。
古苑公司的委托人確認(rèn)工程款給付完畢，也有岑河鎮(zhèn)政府的工作人員在協(xié)調(diào)工程款支付。
原告的起訴沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)。
原告為支持自己的訴訟主張，向本院提交了下列證據(jù):
1、原告的身份信息復(fù)印件。
證明原告的具體身份。
2、被告戶籍證明復(fù)印件、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
證明被告基本情況及訴訟主體適格。
3、協(xié)議書(shū)復(fù)印件。
證明兩被告就涉案建設(shè)工程項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)做了約定，兩被告均簽名確認(rèn)的基本事實(shí)。
4、炫彩工程變更合同協(xié)議書(shū)。
證明原告與被告楊某某約定承包鋼管腳手架施工部分，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出約定的事實(shí)。
5、欠條一份。
證明被告楊某某確認(rèn)欠原告工程款的事實(shí)。
6、情況說(shuō)明。
證明兩被告之間未進(jìn)行結(jié)算，被告炫彩公司尚欠被告楊某某工程款，同時(shí)證明楊某某為涉案工程實(shí)際施工人。
被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司對(duì)原告提交的證據(jù)1、2沒(méi)有異議。
證據(jù)3有異議，是復(fù)印件，沒(méi)有古苑公司的蓋章，與原件不相符。
證據(jù)4與本案無(wú)關(guān)，甲方寫(xiě)的是楊宣芝，乙方的簽名是唐某某，與本案沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，對(duì)真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性均有異議。
證據(jù)5有異議，欠條上簽名的是枝，與被告楊某某不相符。
證據(jù)6有異議，沒(méi)有簽名，只有手印，不能證明是楊某某所書(shū)寫(xiě)。
被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司向本院提交以下證據(jù):
1、建設(shè)工程施工合同。
證明被告炫彩公司和古苑公司簽訂了建筑施工合同，雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系。
2、對(duì)賬單。
證明炫彩公司已經(jīng)全部支付了工程款，不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
原告唐某某對(duì)被告提交的證據(jù)1真實(shí)性沒(méi)有異議，與我方提供的證據(jù)三是相吻合的，古苑公司的印章非常模糊，不能確定是古苑公司的印章。
證據(jù)2中所有的付款是付給楊某某的，楊某某是實(shí)際施工人，這只有收款的依據(jù)，沒(méi)有結(jié)算的依據(jù)，被告提交的楊某某的承諾書(shū)與我方提供的情況說(shuō)明有矛盾。
有一部分不是付的工程款，是楊某某向被告公司的個(gè)人的借款，不能認(rèn)定為工程款的結(jié)算依據(jù)。
綜合原告、被告舉證、質(zhì)證意見(jiàn)，本院認(rèn)定本案事實(shí)如下:
2014年6月8日，被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司與某建設(shè)工程有限公司簽訂《湖北省建設(shè)工程施工合同》，發(fā)包人為荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司，承包人為某建設(shè)工程有限公司。
工程名稱為荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司辦公樓及1﹟車間。
工程承包范圍為根據(jù)本工程設(shè)計(jì)圖紙及圖審文件內(nèi)容進(jìn)行施工，本工程不含水、電、門窗、地磚、內(nèi)樣涂料。
開(kāi)工日期為2014年6月28日，竣工日期為2015年元月28日。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為按圖施工，合格。
合同價(jià)款為貳佰肆拾捌萬(wàn)元整。
荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司在發(fā)包人處蓋章及法定代表人處有朱某某簽字。
湖北古苑建設(shè)工程有限公司在承包人處予以蓋章，委托代理人處有被告楊某某簽字。
2015年4月15日，被告楊某某（主體施工方甲方）與原告唐某某（鋼管腳手架施工方乙方）簽訂《炫彩工程變更合同協(xié)議書(shū)》，協(xié)議內(nèi)容為:“因原主體施工方周某某、馮某退出，現(xiàn)由總承建方楊某某直接接管施工，在原合同基礎(chǔ)上，由現(xiàn)甲乙雙方達(dá)成如下協(xié)議，一、原工期2014年10月9日-2015年1月31日。
已延期兩個(gè)半月，延期費(fèi)伍萬(wàn)元由現(xiàn)甲方楊宣芝支付給乙方。
現(xiàn)工期為2015年4月15日-2015年6月15日，延期費(fèi)以每月貳萬(wàn)元計(jì)算，不足月按壹月計(jì)算。
二、乙方工程款由甲方支付給乙方，工程結(jié)算面積以鋼管腳手架實(shí)際搭建建筑面積核算，每平方28元，外架由乙方負(fù)責(zé)搭建，內(nèi)架由乙方負(fù)責(zé)搭建，內(nèi)架由乙方提供鋼管給甲方使用，外架組跳板、掛網(wǎng)由甲方提供，乙方負(fù)責(zé)施工。
三、付款方式，五樓開(kāi)工甲方付乙方壹萬(wàn)元，五樓完工甲方付乙方貳萬(wàn)元，六樓外架完工，甲方付乙方叁萬(wàn)元，封頂甲方付乙方伍萬(wàn)元。
主體完工甲方結(jié)清乙方全部工程款項(xiàng)。
工程延期時(shí)間以外架全部撤離日期為止。
四、乙方應(yīng)積極配合甲方施工，不得無(wú)理由停工，造成停工損失，由乙方負(fù)責(zé)，甲方應(yīng)積極支持乙方施工，若因甲方不能按合同付款，乙方有權(quán)停工，造成乙方損失，由甲方負(fù)責(zé)，甲方損失自己負(fù)責(zé)。
注:2015年4月12日合同因甲方遺失，現(xiàn)以本合同為準(zhǔn)。
甲方楊某某，乙方唐某某均予以簽字。
2015年12月18日，被告楊某某向原告出具《欠條》一張，欠條內(nèi)容為:“工程名稱為岑河炫彩工地，施工單位湖北古苑，湖北古苑楊某某欠鋼管腳手架工程租金款及工程款貳拾萬(wàn)元。
欠款單位湖北古苑公司，楊某某。
”
2016年7月5日，被告楊某某向本院出具情況說(shuō)明:“本人楊某某因身體原因不能出庭，作為被告、作為一個(gè)公民，應(yīng)該實(shí)事求是的訴說(shuō)事情經(jīng)過(guò)與情況。
一、關(guān)于工程款結(jié)算問(wèn)題:被迫無(wú)奈，因?yàn)楫?dāng)時(shí)春節(jié)臨近，不簽字就不支付農(nóng)民工工資，本人為了保證農(nóng)民工過(guò)春節(jié)，在無(wú)奈的條件下簽了名。
二、本工程合同不含樁基礎(chǔ)，可是業(yè)主朱后強(qiáng)強(qiáng)加于我公司，雙方爭(zhēng)議沒(méi)有解決。
三、工程在建設(shè)期間，一直都由朱后強(qiáng)本人支付各工程隊(duì)的工程款，公民沒(méi)有收到40%的工程款及材料款。
四、在支付工程款的同時(shí)，有部分工程款朱后強(qiáng)收取了高額利息，按月息5%，增補(bǔ)的工程量、已完成的工程量，雙方爭(zhēng)議很大，至今沒(méi)有辦理決算。
本人訴說(shuō)情況屬實(shí)，愿承擔(dān)法律責(zé)任。
訴說(shuō)人:楊某某。
”
2016年7月7日，唐某某向本院出具情況說(shuō)明書(shū)，內(nèi)容為:“我是唐某某，關(guān)于“炫彩工程變更合同協(xié)議書(shū)”簽字一事進(jìn)行說(shuō)明，2015年4月15日，我受鋼管腳手架搭建工程負(fù)責(zé)人唐某某委托，與甲方總承建方楊某某簽字一事同情況屬實(shí)。
因?yàn)楫?dāng)時(shí)唐某某受傷住院療傷期間，行動(dòng)不便，因此受他委托與甲方定此合同，實(shí)際施工全過(guò)程都是由他完成合同項(xiàng)目，特向法院說(shuō)明此情況。
本人簽字唐某某。
”
2016年7月11日，被告楊某某向本院出具情況說(shuō)明書(shū)，內(nèi)容為:“我是楊某某，關(guān)于寫(xiě)給唐某某的工程款20萬(wàn)元的欠條簽名“楊宜枝”是我小時(shí)候的別名，簽字及手印都是本人的，及炫彩工程鋼管腳手架，都是唐某某負(fù)責(zé)施工完成，以上情況屬實(shí)，特向法院說(shuō)明！楊某某予以簽字。
”
2014年11月17日，被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司向被告楊某某支付綜合樓工程款250000元整，被告楊某某在被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司領(lǐng)款單上予以簽字。
2015年5月25日，被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司法定代表人朱后強(qiáng)向被告楊某某支付554000元，被告楊某某出具了收條。
2015年5月25日，被告楊某某向被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司法定代表人朱后強(qiáng)借款200000元并出具借條。
2015年6月1日，被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司法定代表人朱后強(qiáng)向被告楊某某支付50000元，被告楊某某出具了借條。
2015年12月28日，被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司法定代表人朱后強(qiáng)向被告楊某某支付444450元，被告楊某某出具了收條。
2016年元月13日，被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司法定代表人朱后強(qiáng)向被告楊某某支付工程款360000元，被告楊某某出具了收條。
2016年2月2日，被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司法定代表人朱后強(qiáng)向被告楊某某支付工程款250000元，被告楊某某出具了收條。
2016年2月2日，被告楊某某向被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司出具承諾書(shū)一份，內(nèi)容為:“炫彩的工程款與楊某某全部結(jié)清，未付的材料款與民工工資與炫彩無(wú)關(guān)，由楊某某本人支付。
楊某某予以簽字，見(jiàn)證人李某某予以見(jiàn)證并簽字。
2016年8月24日，本院前往某建設(shè)工程有限公司就其與被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司是否簽訂《湖北省建設(shè)工程施工合同》、在合同所蓋印章是否是某建設(shè)工程有限公司的合同章進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)本院調(diào)查核實(shí)，某建設(shè)工程有限公司并未與被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司簽訂《湖北省建設(shè)工程施工合同》，合同中所蓋的公司印章與某建設(shè)工程有限公司現(xiàn)持有的印章不相符。
本院認(rèn)為:根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第八條 ?的規(guī)定，依法成立的合同，對(duì)當(dāng)事人具有法律約束力。
當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù)，不得擅自變更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保護(hù)。
本案原告唐某某與被告楊某某簽訂《炫彩工程變更合同協(xié)議書(shū)》，屬于原、被告的真實(shí)意思表示，符合法律的規(guī)定。
原、被告應(yīng)當(dāng)按照合同的約定履行雙方的義務(wù)。
原告唐某某已經(jīng)按照合同的約定完成了施工，被告楊某某應(yīng)當(dāng)按照合同的約定支付相應(yīng)的工程款。
根據(jù)2015年12月18日，被告楊某某向原告出具的欠條可知，被告楊某某尚欠其工程款20萬(wàn)元未支付，故本院依法確認(rèn)被告楊某某欠原告唐某某工程款20萬(wàn)元。
被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司是否應(yīng)當(dāng)就被告楊某某欠原告的工程款承擔(dān)連帶責(zé)任。
本院認(rèn)為，第一，根據(jù)合同的相對(duì)性原則，原告唐某某與被告楊某某簽訂《炫彩工程變更合同協(xié)議書(shū)》，并沒(méi)有與被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司簽訂相關(guān)合同；根據(jù)查明的事實(shí)，原告唐某某也承認(rèn)被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司并未分包工程給其予以施工。
第二，原告認(rèn)為被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司將工程非法分包給沒(méi)有資質(zhì)的被告楊某某，被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶支付責(zé)任，本院認(rèn)為，被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司自認(rèn)為其是與某建設(shè)工程有限公司簽訂了《湖北省建設(shè)工程施工合同》，而被告楊某某是某建設(shè)工程有限公司的項(xiàng)目經(jīng)理，原告所承建的部分工程是被告楊某某分包給其承建的，故如果要承擔(dān)連帶支付責(zé)任也應(yīng)當(dāng)是某建設(shè)工程有限公司，而不是被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司。
第三，根據(jù)被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司提供的證據(jù)顯示，2016年2月2日，被告楊某某向被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司出具承諾書(shū)，證明其已經(jīng)向被告楊某某支付了全部工程款。
原告要求被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司支付工程款于法無(wú)據(jù)。
綜上所述，本院認(rèn)為被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。
案外人某建設(shè)工程有限公司是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)支付工程款的義務(wù)。
本院認(rèn)為，第一，本院在庭審過(guò)程中，已經(jīng)向原告予以釋名，詢問(wèn)其是否追加某建設(shè)工程有限公司為本案的被告，其當(dāng)庭表示不予追加。
第二，本院就被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司是否與某建設(shè)工程有限公司簽訂《湖北省建設(shè)工程施工合同》予以了調(diào)查，經(jīng)調(diào)查確認(rèn)某建設(shè)工程有限公司并未與被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司簽訂《湖北省建設(shè)工程施工合同》，合同上所蓋的公司印章也并與公司印章不符。
第三，被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司已經(jīng)向被告楊某某支付了全部工程款。
故綜上所述，案外人某建設(shè)工程有限公司不承擔(dān)支付工程款的義務(wù)。
原告唐某某要求被告楊某某從起訴之日起以所欠的工程款200000元為基數(shù)按照銀行同期貸款利率計(jì)算利息至清償之日止。
本院認(rèn)為，原告唐某某按照合同約定完成了相應(yīng)的工程，被告楊某某遲遲不按規(guī)定時(shí)間予以支付工程款，已經(jīng)構(gòu)成違約，現(xiàn)原告唐某某要求被告楊某某從起訴之日起以所欠的工程款200000元為基數(shù)按照銀行同期貸款利率計(jì)算利息至清償之日止，本院依法予以支持。
據(jù)此，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第八條 ?、第六十條 ?、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十四條 ?之規(guī)定判決如下:
一、被告楊某某在本判決生效之日起十五日內(nèi)向原告唐某某支付工程款200000元，并從起訴之日起至清償之日止以工程款200000元為基數(shù)按照銀行同期貸款利率向原告唐某某支付違約利息；
二、駁回原告唐某某的其他訴訟請(qǐng)求。
如果被告未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條 ?之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)4300元，財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)1620元，共計(jì)5920元由被告楊某某承擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省荊州市中級(jí)人民法院。
上訴人應(yīng)在提交上訴狀時(shí)預(yù)交上訴案件訴訟費(fèi)，款匯至湖北省荊州市中級(jí)人民法院，賬號(hào):17260401040005030，開(kāi)戶行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行荊州市長(zhǎng)江大學(xué)支行。
上訴人在上訴期滿后七日內(nèi)仍未預(yù)交訴訟費(fèi)用的，按自動(dòng)撤回上訴處理。

本院認(rèn)為:根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第八條 ?的規(guī)定，依法成立的合同，對(duì)當(dāng)事人具有法律約束力。
當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù)，不得擅自變更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保護(hù)。
本案原告唐某某與被告楊某某簽訂《炫彩工程變更合同協(xié)議書(shū)》，屬于原、被告的真實(shí)意思表示，符合法律的規(guī)定。
原、被告應(yīng)當(dāng)按照合同的約定履行雙方的義務(wù)。
原告唐某某已經(jīng)按照合同的約定完成了施工，被告楊某某應(yīng)當(dāng)按照合同的約定支付相應(yīng)的工程款。
根據(jù)2015年12月18日，被告楊某某向原告出具的欠條可知，被告楊某某尚欠其工程款20萬(wàn)元未支付，故本院依法確認(rèn)被告楊某某欠原告唐某某工程款20萬(wàn)元。
被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司是否應(yīng)當(dāng)就被告楊某某欠原告的工程款承擔(dān)連帶責(zé)任。
本院認(rèn)為，第一，根據(jù)合同的相對(duì)性原則，原告唐某某與被告楊某某簽訂《炫彩工程變更合同協(xié)議書(shū)》，并沒(méi)有與被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司簽訂相關(guān)合同；根據(jù)查明的事實(shí)，原告唐某某也承認(rèn)被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司并未分包工程給其予以施工。
第二，原告認(rèn)為被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司將工程非法分包給沒(méi)有資質(zhì)的被告楊某某，被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶支付責(zé)任，本院認(rèn)為，被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司自認(rèn)為其是與某建設(shè)工程有限公司簽訂了《湖北省建設(shè)工程施工合同》，而被告楊某某是某建設(shè)工程有限公司的項(xiàng)目經(jīng)理，原告所承建的部分工程是被告楊某某分包給其承建的，故如果要承擔(dān)連帶支付責(zé)任也應(yīng)當(dāng)是某建設(shè)工程有限公司，而不是被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司。
第三，根據(jù)被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司提供的證據(jù)顯示，2016年2月2日，被告楊某某向被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司出具承諾書(shū)，證明其已經(jīng)向被告楊某某支付了全部工程款。
原告要求被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司支付工程款于法無(wú)據(jù)。
綜上所述，本院認(rèn)為被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。
案外人某建設(shè)工程有限公司是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)支付工程款的義務(wù)。
本院認(rèn)為，第一，本院在庭審過(guò)程中，已經(jīng)向原告予以釋名，詢問(wèn)其是否追加某建設(shè)工程有限公司為本案的被告，其當(dāng)庭表示不予追加。
第二，本院就被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司是否與某建設(shè)工程有限公司簽訂《湖北省建設(shè)工程施工合同》予以了調(diào)查，經(jīng)調(diào)查確認(rèn)某建設(shè)工程有限公司并未與被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司簽訂《湖北省建設(shè)工程施工合同》，合同上所蓋的公司印章也并與公司印章不符。
第三，被告荊州市炫彩紡織貿(mào)易有限公司已經(jīng)向被告楊某某支付了全部工程款。
故綜上所述，案外人某建設(shè)工程有限公司不承擔(dān)支付工程款的義務(wù)。
原告唐某某要求被告楊某某從起訴之日起以所欠的工程款200000元為基數(shù)按照銀行同期貸款利率計(jì)算利息至清償之日止。
本院認(rèn)為，原告唐某某按照合同約定完成了相應(yīng)的工程，被告楊某某遲遲不按規(guī)定時(shí)間予以支付工程款，已經(jīng)構(gòu)成違約，現(xiàn)原告唐某某要求被告楊某某從起訴之日起以所欠的工程款200000元為基數(shù)按照銀行同期貸款利率計(jì)算利息至清償之日止，本院依法予以支持。

據(jù)此，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第八條 ?、第六十條 ?、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十四條 ?之規(guī)定判決如下:
一、被告楊某某在本判決生效之日起十五日內(nèi)向原告唐某某支付工程款200000元，并從起訴之日起至清償之日止以工程款200000元為基數(shù)按照銀行同期貸款利率向原告唐某某支付違約利息；
二、駁回原告唐某某的其他訴訟請(qǐng)求。
如果被告未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條 ?之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)4300元，財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)1620元，共計(jì)5920元由被告楊某某承擔(dān)。

審判長(zhǎng)：韓靜
審判員：李飛
審判員：施華龍

書(shū)記員：舒學(xué)婧