原告:唐某車城建筑安裝有限公司,住所地唐某豐潤區(qū)廠前路3號。
法定代表人:劉世勛,該公司總經(jīng)理。
委托代理人:才斌,河北彬禮律師事務(wù)所律師。
委托代理人:劉夢紅,河北彬禮律師事務(wù)所律師。
被告:唐某鑫瑞電子有限公司,住所地唐某市古冶區(qū)古趙路西側(cè)。
法定代表人:謝錦豐,該公司總經(jīng)理。
委托代理人:王升華,該公司員工。
委托代理人:李榛,河北日月新律師事務(wù)所律師。
原告唐某車城建筑安裝有限公司(以下簡稱車城公司)與被告唐某鑫瑞電子有限公司(以下簡稱鑫瑞公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,本院于2017年7月24日立案后,依原告車城公司的申請和提供的擔(dān)保,對被告鑫瑞公司的財產(chǎn)予以保全。本院于2017年8月22日召集各方當事人進行了庭前證據(jù)交換,在案件審理過程中,發(fā)現(xiàn)案情復(fù)雜,將本案轉(zhuǎn)入普通程序,于2019年4月15日公開開庭進行了審理。原告車城公司的委托代理人才斌、被告鑫瑞公司的委托代理人王升華及李榛到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告車城公司向本院提出訴訟請求:1、請求法院依法解除原被告于2014年12月2日簽訂的《建設(shè)工程施工合同》;2、判令被告向原告支付剩余工程款及設(shè)備款7938129.27元,自2016年4月5日起至實際履行之日止按合同約定支付利息(2016年4月5日至2017年6月1日止利息為818310.9元);3、賠償原告損失648502元,以上訴請合計9404942.17元;4、本案訴訟費用、保全費用由被告承擔(dān)。原告車城公司庭審中,變更訴訟請求:工程款和設(shè)備款為10450172元、損失648502元、利息818310.9元,后變更利息,以10450172元為基數(shù),但未補交訴訟費。事實和理由:2014年12月2日,原被告簽訂《建設(shè)工程施工合同》,合同約定被告鑫瑞公司生產(chǎn)線項目由原告承建,項目范圍包括:生產(chǎn)線裝修、中央空調(diào)工程施工(含凈化廠房、鍋爐),水電氣工程、設(shè)備采購(含污水處理、軟化水處理、壓縮空氣系統(tǒng)、廢氣處理、消防系統(tǒng))及施工。工期自2014年12月1日至2015年1月25日,共計55天。合同總價款暫定800萬元。工程款按每月完成的工程量,支付已完工程量的60%,設(shè)備進場前7個工作日內(nèi)付設(shè)備價款的50%,工程完工交付使用撥付至工程款的60%(包括已付的設(shè)備價款),工程結(jié)算完之日起每月給付剩余工程款的5%,5個月內(nèi)撥付至工程總價款的85%,剩余工程款自工程款交付使用1年內(nèi)付清。設(shè)備款的預(yù)付款在進場前由發(fā)包人承擔(dān),設(shè)備進場前七日內(nèi)支付所付設(shè)備款。合同簽訂后原告如期進場施工,但被告卻未能按照合同約定撥付工程款,2016年4月5日被告突然無端單方面通知原告停止施工,并強行讓原告退場。被告拒絕原告繼續(xù)施工的行為致使合同不能繼續(xù)履行。此時,被告尚欠原告工程款及設(shè)備款7938129.27元未支付,并給原告造成巨大的經(jīng)濟損失648502元。原告多次聯(lián)系被告協(xié)商解決此事,但均被被告無理拒絕。綜上所述,被告的行為已構(gòu)成嚴重違約,原告無奈訴至貴院,望貴院判如所請,維護原告合法權(quán)益。
被告鑫瑞公司辯稱,一、雙方質(zhì)證時認可2016年4月5日合同解除;二、答辯人所欠的工程款不是訴請的金額,也不應(yīng)該支持原告訴請的利息。首先雙方未對工程進行結(jié)算,原告方施工的工程量及工程款數(shù)不明,導(dǎo)致答辯人無法支付,利息無從計算,因為按照雙方的約定方式超過56天后不結(jié)算,才計算利息,雙方?jīng)]有進行結(jié)算,其次雙方簽訂的合同期限是55天,原告無故拖延時間,導(dǎo)致沒有完全履行合同。2016年4月5日原告方撤場,工程仍然沒有完工。對于設(shè)備款,原告方并沒有提供設(shè)備進場的證據(jù)。同時,原告提交的訂購設(shè)備合同里涉及的設(shè)備沒有實際采購和安裝,只是原被告雙方走了對外采購的流程,原告也沒有向出賣方打款的銀行回單或提供相應(yīng)的付款憑證證據(jù)。對于大額的賬務(wù)往來,這些證據(jù)很必要,所以答辯人對原告方所說設(shè)備的范圍也有異議;三、對賠償損失,首先,原告方延誤工期是造成合同不能履行的根本原因。答辯人按照約定的時間付款沒有拖欠工程款,通過雙方2016年3月1日的會議記錄中可以明確看出,答辯人一方主張包括要求原告復(fù)工和超出工程進度付款,沒有拖欠工程款的行為,而原告方的主張里只字未提拖欠工程款或付款不及時的事,最終的落實情況也沒有提及答辯人拖欠工程款,因此原告方說因答辯人拖欠工程進度款而停工是沒有依據(jù)的。其次,通過原告提供的與其他第三人簽訂的施工合同,發(fā)現(xiàn)原告對外發(fā)包的工程量已達500多萬,超過了和答辯人簽訂的800萬合同一半以上,存在違法分包情況,嚴重違反了建筑法的相關(guān)規(guī)定,由于原告方的違法分包,導(dǎo)致工程施工管理混亂,不能排除實際施工人與原告發(fā)生糾紛而導(dǎo)致停工的可能。同時對于原告違法分包的情況,答辯人請求法院向相關(guān)管理部門提出建議進行處罰。對于原告方提供的窩工損失,因為答辯人不存在違約行為,不管是否存在窩工行為都不應(yīng)該承擔(dān)責(zé)任。對原告出具的出勤表和工資表看,是針對原告說的窩工期間量身定做的,只有窩工期間的工資,這些人只是在窩工期間上班嗎,其他上班時間不用開工資嗎,和常理不符。原告出具的出勤表和工資發(fā)放表不能證明窩工損失也不能證明窩工期間,沒有任何證據(jù)效力。原告說的撤場遺留材料,原告撤場將所剩材料都拉走,沒有進行交接,這部分損失是不存在的。綜上所述,原被告雙方的施工合同已經(jīng)于2016年4月5日解除,答辯人按照工程進度支付了工程款、材料款,不存在違約情況,原告方要求的利息損失和其他損失不應(yīng)支持。因雙方未結(jié)算,剩余工程款,請法院依法裁決。
當事人圍繞訴訟請求依法提交了證據(jù),本院組織當事人進行了證據(jù)交換和質(zhì)證。對當事人無異議的證據(jù),本院予以確認并在卷佐證。對有爭議的證據(jù)和事實,本院認定如下:原告車城公司提交如下證據(jù):一、2014年12月2日簽訂的《建設(shè)工程施工合同》,被告對其真實性無異議,本院對該證據(jù)予以采信。二、《唐某古冶區(qū)鑫瑞電子廠房消防工程施工合同》、《鋼筋制作安裝合同》、《工程施工(支護)合同》、《安裝工程勞務(wù)分包合同》(生產(chǎn)車間盤管安裝)、《安裝工程勞務(wù)分包合同》(生產(chǎn)車間上下水及暖氣安裝)、《通風(fēng)工程安裝合同》、《維護結(jié)構(gòu)安裝合同》、《凈化工程承包合同》、《工程施工設(shè)備(租賃)合同》,證明原告按照合同約定組織人員進場并實際施工,履行合同義務(wù)。被告對上述合同的真實性有異議,認為即使真實,是為履行合同做的準備工作,而不是實際履行了合同。經(jīng)審查,上述合同加蓋了公章,但無其他履行內(nèi)容的材料,對其真實性予以采信,是否履行應(yīng)結(jié)合其他證據(jù)材料予以認定,對被告的該質(zhì)證意見予以采納。三、1、中央空調(diào)施工中的凈化廠房現(xiàn)場施工簽單,2、廠房工程洽商記錄,3、2016年3月1日會議紀要,4、施工現(xiàn)場照片,5、廠房表C6-3-2系統(tǒng)(分段)強度、嚴密性試驗記錄,6、管道系統(tǒng)壓力試驗記錄,證明原告實際已進場施工且完成項目經(jīng)被告驗收合格。被告對該組證據(jù)1、2、4、5、6均沒有異議,本院予以確認。被告認為3會議紀要的文字含義不清楚,不完整,但對該會議紀要上加蓋的鑫瑞公司公章沒有異議,故本院對該會議紀要的真實性,予以采信。四、關(guān)于設(shè)備采購部分的證據(jù):1、污水處理設(shè)備買賣合同、報價單、預(yù)付款收條,2、日風(fēng)機和空調(diào)機組購銷合同、材料設(shè)備認價單、收條,3、暖通設(shè)備2014-002材料設(shè)備認價單,4、暖通設(shè)備2014-003材料設(shè)備認價單、收條,5、維護結(jié)構(gòu)材料設(shè)備認價單、收條,6、排風(fēng)設(shè)備材料設(shè)備認價單,7、設(shè)備2014-004材料設(shè)備認價單,8、環(huán)氧地坪工程施工合同、材料設(shè)備認價單、收據(jù),9、空壓設(shè)備產(chǎn)品購銷合同、空壓設(shè)備認價單、收條,10、純凈水設(shè)備認價單、收條。以上證據(jù)證明原告按照合同約定采購設(shè)備,經(jīng)被告確認價格后實際支付了設(shè)備款,已付設(shè)備款是5417123.75元,收條和收據(jù)總額為4859655元。被告對報價單和認證單中有被告方簽字的都認可,但沒有銀行轉(zhuǎn)賬記錄,不能認定已經(jīng)支付了預(yù)付款,設(shè)備有的進場了,有的沒有進場,需要雙方現(xiàn)場清點。經(jīng)審查,上述設(shè)備采購合同應(yīng)結(jié)合被告收貨單及原告銀行轉(zhuǎn)賬支付貨款的記錄等材料綜合認定是否已全面履行,對被告的質(zhì)證意見予以采納。五、2016年11月30日原告制作的工程結(jié)算書(工程概預(yù)算書),證明所有工程價款14786448元,原告實際已完工程量及被告應(yīng)付款項13629642元。被告有異議,認為該工程結(jié)算書系單方編制,未經(jīng)發(fā)包方確認,不能作為付款依據(jù)。經(jīng)審查,該工程概算書系原告單方制作,被告不予認可,對其真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性不予采信。六、已付工程款及設(shè)備款票據(jù)憑證、260萬元發(fā)票一張及完稅證明一份,證明被告已付工程及設(shè)備款共計615萬元。被告對總付款數(shù)額沒有異議,本院對該組證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性,予以采信。七、原告車城公司提交2016年3月11日、15日報告二份,證明被告支付進度款不及時多次違約。被告鑫瑞公司承認收到該報告,本院對該證據(jù)的真實性予以采信,但該報告顯示車城公司要求鑫瑞公司支付設(shè)備提貨款至95%,與雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》第六條約定工程款支付:“……工程完工交付使用撥付至工程價款的60%(包括已付的設(shè)備價款)”相矛盾,雙方未就設(shè)備款的支付方式進行重新約定,該報告屬于原告單方陳述,故本院對原告車城公司的證明目的不予采信。八、原告公司劉曉平與被告公司常務(wù)副總經(jīng)理李福祥的錄音材料,錄音中載明“李福祥:……不中咱們自己干……劉曉平:……你要求我們撤場,我們也撤,工程量的事怎么說。李福祥:確認……”庭審中原被告均認可2016年4月5日解除合同,但該錄音中沒有被告鑫瑞公司承認因拖欠工程款導(dǎo)致合同解除的內(nèi)容,故本院對原告車城公司的證明目的不予采信,對原被告協(xié)商一致解除合同的事實,予以采信。九、誤工值班考勤表、工資發(fā)放表,停工日期為2015年4月28日至2015年8月26日、2015年9月25日至2015年12月29日、2016年2月18日至2016年4月13日,三次停工均是由于資金不到位,證明因被告原因造成停工后給原告造成的停工人員工資損失數(shù)額。被告鑫瑞公司質(zhì)證稱,結(jié)合我們的付款記錄和所謂的停工日期,明顯不符合事實,第一次停工2015年4月28日前已經(jīng)付款250萬元,而且這當天付款50萬元,2015年8月22日付款100萬元,對方收取我們款項還惡意停工。經(jīng)審查,原告未能舉證證明被告鑫瑞公司因資金支付不符合合同約定,導(dǎo)致原告車城公司停工,且該考勤表等系原告單方制作,無法證實停工損失,本院對該證據(jù)的真實性不予采信。十、消防材料剩余統(tǒng)計表復(fù)印件、工程施工設(shè)備(租賃)合同,證明因被告強制要求原告離場,并將剩余消防材料、租賃的設(shè)備扣留禁止出廠給原告造成的損失數(shù)額。經(jīng)審查,原告車城公司僅憑剩余材料統(tǒng)計表及設(shè)備租賃合同,未經(jīng)雙方清點確認,無法證明被告鑫瑞公司扣留上述材料,本院對該證據(jù)不予采信。十一、原告申請對涉案“唐某鑫瑞電子有限公司生產(chǎn)線”項目進行工程造價鑒定,本院經(jīng)由唐某市中級人民法院對外委托,由唐某正大工程造價咨詢有限公司進行造價,于2018年12月13日出具唐正鑒字[2018]第208號司法鑒定意見書,結(jié)論為唐某車城建筑安裝有限公司負責(zé)施工的“唐某鑫瑞電子有限公司生產(chǎn)線”項目鑒定造價為7824672.41元。原被告對鑒定意見書均提出異議,唐某正大工程造價咨詢有限公司針對異議情況,邀請原告、被告共同對現(xiàn)場進行了查看,最終出具“對鑒定結(jié)果不予調(diào)整”的處理意見。原告車城公司提交60000元鑒定費發(fā)票一張,本院對該證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性予以采信。十二、原告車城公司當庭提交純凈水設(shè)備、污水設(shè)備、空壓機設(shè)備的付款憑證、發(fā)貨通知書、2016年1月工程進度匯總表,證明原告車城公司所施工工程量、購買設(shè)備及相應(yīng)款項,認為鑒定報告未包含該三筆費用,一是純凈水設(shè)備款731000元,二是污水設(shè)備款按照30%計算即745500元,三是空壓設(shè)備款670000元,應(yīng)加上。經(jīng)質(zhì)證,被告認可空壓機設(shè)備進場,純凈水、污水設(shè)備未進場,賬目都是個人賬戶,不能證明被告已收到設(shè)備,北京鑫晟環(huán)能科技發(fā)展有限公司的證明與收據(jù)數(shù)額、付款數(shù)額不一致,應(yīng)以報告的情況為準。經(jīng)審查,本院依法律程序根據(jù)原告車城公司的申請對涉案項目進行造價,鑒定時車城公司未提交涉案造價項目中污水設(shè)備、純凈水設(shè)備、空壓機設(shè)備付款及接收貨物的相關(guān)證據(jù)材料,鑒定機構(gòu)無法認定。開庭審理時,原告補充提交上述證據(jù)材料,其中污水設(shè)備和純凈水設(shè)備均有付款記錄和發(fā)貨清單,與庭前證據(jù)交換時的現(xiàn)場照片相互印證,能夠認定部分貨物已進場,原告提交的北京鑫晟環(huán)能科技發(fā)展有限公司出具的證明,與該公司出具的收條“……收到預(yù)付款74.55萬元”相互印證,且有兩筆40萬元轉(zhuǎn)賬記錄予以佐證,結(jié)合《產(chǎn)品買賣合同》“合同標的所有設(shè)備到場安裝驗收合格后,買方支付合同標的物總價30%的調(diào)試款,計人民幣74.55萬元”,對原告支付污水設(shè)備預(yù)付款74.55萬元的事實,予以采信;純凈水設(shè)備有73.1萬元轉(zhuǎn)賬記錄予以佐證,對原告支付純凈水設(shè)備預(yù)付款73.1萬元的事實,予以采信;空壓設(shè)備有固定式壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書、技術(shù)協(xié)議、特種設(shè)備制造監(jiān)督檢驗證書、設(shè)備安裝調(diào)試驗收單、付款記錄等證據(jù)材料相互印證,且被告認可該空壓機設(shè)備已經(jīng)進場,故對該空壓設(shè)備費用67萬元,予以采信。
被告鑫瑞公司為反駁原告車城公司的主張,提交如下證據(jù):1、工作聯(lián)絡(luò)及確認函,證明原告撤場時間,雙方?jīng)]有辦理交接。2、催告函、唐某鑫瑞電子有限公司2016年1月工程進度匯總。3、廢水處理工程承包合同及轉(zhuǎn)賬憑證、中央空調(diào)工程合同及付款憑證、污水處理池玻璃鋼防水合同、消防工程施工合同、建設(shè)工程施工合同、承攬合同、唐某人民五金電器有限責(zé)任公司銷售合同、購銷合同、工業(yè)品買賣合同、環(huán)氧地坪工程合同、裝飾工程包清工協(xié)議書,證明因被告撤場,我公司不得已將工程及相關(guān)設(shè)備對外發(fā)包并付款的事實。經(jīng)質(zhì)證,原告車城公司認可雙方未辦理交接手續(xù),對函件沒有意見,本院予以采信;被告鑫瑞公司提交一系列合同、驗收記錄、照片、付款憑證等資料,發(fā)生在車城公司與鑫瑞公司解除合同后,與本案無關(guān),且原告對上述合同不予認可,本院對其關(guān)聯(lián)性不予采信。
根據(jù)以上當事人陳述及對證據(jù)的分析認證,查明事實如下,原告(承包人)車城公司與被告(發(fā)包人)鑫瑞公司于2014年12月2日簽訂《建設(shè)工程施工合同》,約定工程名稱為唐某鑫瑞電子有限公司生產(chǎn)線項目,范圍包括:生產(chǎn)線裝修、中央空調(diào)工程施工(含凈化廠房、鍋爐),水電氣工程、設(shè)備采購(含污水處理、軟化水處理、壓縮空氣系統(tǒng)、廢氣處理、消防系統(tǒng))及施工。計劃工期自2014年12月1日至2015年1月25日,共計55天。對于施工過程中涉及的各種工程設(shè)計變更和附加工作內(nèi)容,按照增加的工程量計算工期順延時間。合同總價款暫定800萬元。工程完工后承包人在一個月內(nèi)上報整個結(jié)算,包括發(fā)生的設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、洽商、發(fā)包人通知項目等引起的價款增減。承包人在工程竣工后根據(jù)2.1結(jié)算方式將整個工程的結(jié)算報發(fā)包人,發(fā)包人在一個月內(nèi)審核確定,若未能按時完成審核則視同認可承包人所報價款。如在材料及設(shè)備進場后發(fā)生材料及設(shè)備減少的情況,材料及設(shè)備的費用全部由發(fā)包人承擔(dān)。經(jīng)雙方商定,工程款支付辦法:按每月完成的工程量,支付已完工程量的60%,設(shè)備進場前7個工作日內(nèi)付設(shè)備價款的50%,工程完工交付使用撥付至工程價款的60%(包括已付的設(shè)備價款),工程結(jié)算完之日起每月給付剩余工程款的5%,5個月內(nèi)撥付至工程總價款的85%,剩余工程款自工程款交付使用1年內(nèi)付清。設(shè)備款的預(yù)付款在進場前由發(fā)包人承擔(dān),設(shè)備進場前七日內(nèi)支付所付的設(shè)備款……發(fā)包人不能按照約定支付工程款,按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款基準利率支付違約金;逾期支付超出56天的,按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款基準利率的兩倍支付違約金。原告車城公司2014年12月12日進場施工,履行至2016年4月5日,雙方協(xié)商一致解除合同,但未就原告車城公司所完成的施工量進行確認。本院依原告車城公司的申請,通過唐某市中級人民法院司法技術(shù)輔助室對外委托,由唐某正大工程造價咨詢有限公司對涉案工程項目進行造價鑒定。2018年12月13日該鑒定機構(gòu)出具唐正鑒字[2018]第208號司法鑒定意見書,結(jié)論為:原告車城公司負責(zé)施工的“唐某鑫瑞電子有限公司生產(chǎn)線”項目鑒定造價為7824672.41元。原被告不服,均提出異議。唐某正大工程造價咨詢有限公司于2019年3月1日邀請原、被告共同對現(xiàn)場進行了查看,于2019年3月27日針對原告、被告提出的異議出具了書面處理意見,載明“……鑒定意見書中未包含污水設(shè)備款項,對當事人雙方說法不一的情況下,我們無法做出合理的鑒定。被告方口頭提出鑒定結(jié)果過高,但至今也未提供某項造價偏高的書面資料。因此,對唐正鑒字[2018]第208號司法鑒定意見書中的鑒定結(jié)果不予調(diào)整。”原告車城公司支付鑒定費60000元。
另查明,原告車城公司支付空壓設(shè)備款67萬元、污水設(shè)備的預(yù)付款74.55萬元、純凈水設(shè)備的預(yù)付款73.1萬元,原告所施工的工程價款為7824672.41元,上述工程及設(shè)備價款共計9971172.41元,被告鑫瑞公司已支付工程及設(shè)備款6150000元,尚欠3821172.41元工程款未付。原告車城公司已經(jīng)開具了260萬元建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票。
本院認為,原告車城公司與被告鑫瑞公司簽訂的《建設(shè)工程施工合同》系雙方真實意思表示,內(nèi)容不違背法律、行政法規(guī)的禁止性規(guī)定,應(yīng)認定合法有效,雙方應(yīng)當按照約定全面履行自己的義務(wù)。原告車城公司與被告鑫瑞公司均認可雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》于2016年4月5日解除,故本院予以確認。合同解除后,雙方未就原告車城公司完成的工程量進行結(jié)算,后經(jīng)司法鑒定確認原告車城公司所完成的施工量造價為7824672.41元,原告支付了污水設(shè)備預(yù)付款74.55萬元、純凈水設(shè)備預(yù)付款73.1萬元、空壓設(shè)備款67萬元,共計9971172.41元,扣除被告鑫瑞公司已支付的工程及設(shè)備價款6150000元,故對原告車城公司要求被告鑫瑞公司支付工程款3821172.41元的訴訟請求,理據(jù)充足,予以支持。關(guān)于原告車城公司要求被告鑫瑞公司支付利息的主張,因原被告簽訂的《建設(shè)工程施工合同》約定“發(fā)包人不能按照約定支付工程款,按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款基準利率支付違約金;逾期支付超出56天的,按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款基準利率的兩倍支付違約金”,對原告車城公司以未付工程款3821172.41元為基數(shù),按照中國人民銀行同期貸款年利率4.35%計算,支付自2016年4月5日(解除合同之日)至2016年5月31日(56天)的利息25502.4元(3821172.41×4.35%÷365×56)的主張,予以支持;按照中國人民銀行同期貸款利率的二倍計算,支付自2016年6月1日起至付清之止的利息的訴訟請求,予以支持。關(guān)于原告車城公司要求被告鑫瑞公司賠償原告誤工損失、未出場租賃設(shè)備及消防設(shè)備損失共計648502元的訴訟請求,證據(jù)不足,不予支持。綜上所述,依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十三條、第九十七條、第一百零七條、第一百一十四條、第二百六十九條、第二百七十二條、第二百八十六條,《最高人民法院關(guān)于適用
的解釋》第九十條、第一百二十一條的規(guī)定,判決如下:
一、確認原告唐某車城建筑安裝有限公司與被告唐某鑫瑞電子有限公司2014年12月2日簽訂的《建設(shè)工程施工合同》于2016年4月5日解除;
二、被告唐某鑫瑞電子有限公司于本判決生效后十日內(nèi)向原告唐某車城建筑安裝有限公司支付工程及設(shè)備款3821172.41元;并以3821172.41元為基數(shù),按照中國人民銀行同期貸款年利率4.35%計算,支付自2016年4月5日至2016年5月31日的利息25502.4元;按照中國人民銀行同期貸款利率的二倍計算,支付自2016年6月1日起至付清之日止的利息;
三、駁回原告唐某車城建筑安裝有限公司的其他訴訟請求。
如果未按判決指定的期限履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費77635元,由原告唐某車城建筑安裝有限公司負擔(dān)45882元,被告唐某鑫瑞電子有限公司負擔(dān)31753元;保全費5000元,由被告唐某鑫瑞電子有限公司負擔(dān);鑒定費60000元,由原告唐某車城建筑安裝有限公司負擔(dān)35460元,被告唐某鑫瑞電子有限公司負擔(dān)24540元。
如不服本判決,可以在判決書送達之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當事人或者代表人的人數(shù)提出副本,上訴于河北省唐某市中級人民法院。
審判長 么偉利
人民陪審員 陳宗正
人民陪審員 石蕾
書記員: 笪鑫慧
成為第一個評論者