原告：周某某，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生，現(xiàn)住江蘇省寶應(yīng)縣。
委托代理人：張學(xué)武，河北厚正律師事務(wù)所律師。
被告：李某某，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生，住址：石家莊市鹿泉區(qū)。
被告：張某某，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生，住址：石家莊市鹿泉區(qū)。

原告周某某與被告李某某、張某某建設(shè)工程分包合同糾紛一案，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。原告周某某及其委托代理人到庭參加了訴訟，被告李某某、張某某經(jīng)公告送達(dá)未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2013年5月，二被告與原告達(dá)成口頭協(xié)議，將位于石家莊欒城區(qū)盛世華府小區(qū)1#樓的木工業(yè)務(wù)分包給原告，原告帶領(lǐng)32名工人入場施工。后因盛世華府小區(qū)手續(xù)不全停工，二被告表示停工期間給付工人每人每天200元停工損失，要求全部待崗。自2013年8月31日至9月17日，累計118800元，二被告并未付款，后原告給工人發(fā)放停工補(bǔ)貼95000元。2014年1月23日，二被告給原告出具欠條，約定于主體十層完工后付清，如不能正常開工，2014年10月30號付清。欠條由二被告項目經(jīng)理孫軍書寫，二被告分別簽字摁手印確認(rèn)。到期后二被告仍未付款。2014年4月25日，被告李某某在欠條左下角注明“1#樓15層封頂甲方付款后一次性付清”?，F(xiàn)盛世華府小區(qū)早已完工，經(jīng)原告多次催要，二被告分文未付。另查，二被告系合伙承包關(guān)系。
上述事實，有原告陳述、欠條、證人徐某、馮某當(dāng)庭證言、照片、記工表等證據(jù)可以證實。

本院認(rèn)為，原被告之間系建設(shè)工程分包關(guān)系，合同履行過程中，就停工損失達(dá)成協(xié)議，二被告應(yīng)及時給付。因被告違約，原告實際支付停工損失95000元，二被告給原告出具“欠條”，雙方之間轉(zhuǎn)化為債權(quán)債務(wù)關(guān)系，二被告應(yīng)在約定時間償還債務(wù)，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。故對原告要求二被告給付95000元及利息的主張依法予以支持。依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條及《中華人民共和國合同法》第二百零六條、第二百零七條之規(guī)定，判決如下：

被告李某某、張某某于本判決生效后五日內(nèi)共同償還原告周某某人民幣95000元及利息（利息計算自2016年4月6日起之判決確定之日止按中國人民銀行同期貸款利率計算）。
如果被告未按判決指定的期間履行支付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費2176元，由被告李某某、張某某共同負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省石家莊市中級人民法院。并于上訴期限屆滿之日起七日內(nèi)預(yù)交上訴費2176元（收款單位：河北省石家莊市中級人民法院，賬號：62×××47，開戶行：河北銀行華興支行）。逾期不交也不提出緩交申請的，按自動撤回上訴處理。

審　判　長　　于麗君 人民陪審員　　魯世添 人民陪審員　　郭曉博

書記員：任力偉