原告周某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族。
委托代理人劉英杰，黃石市黃石港區(qū)來訊法律服務所法律工作者，代理權限：特別授權。
被告赤東建設集團有限公司。
法定代表人陳進雄，公司董事長。
委托代理人陳錦輝，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，系赤東建設集團有限公司駐梧桐湖工地負責人。代理權限：特別授權。
委托代理人余俊，湖北風勁律師事務所律師。代理權限：特別授權。

原告周某訴被告赤東建設集團有限公司（以下簡稱赤東公司）建設工程施工合同糾紛一案，本院受理后，依法由審判員田宏獨任審判，于2013年12月10日和2014年1月7日公開開庭進行了審理。原告周某及其委托代理人劉英杰，被告赤東公司委托代理人陳錦輝（第二次開庭未到庭）、余俊到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
經審理查明，被告于2011年6月3日與湖北大舜睿城置業(yè)有限公司簽訂承建湖北梧桐湖新區(qū)梧桐苑小區(qū)三標段工程協(xié)議（15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、27#樓及幼兒園工程），約定工程規(guī)模約32905㎡，合同工期為總日歷天數180天（自開工之日起計算），合同價款33923322.52元，工程質量確保吳都杯。被告于2011年9月23日與原告簽訂一份《工程分包協(xié)議》將湖北梧桐湖新區(qū)梧桐苑小區(qū)三標段工程中19#、20#、21#、27#樓腳手架搭拆工程分包給原告，承包方式為包工、包料、包安全。雙方約定承包金額、多層腳手架按圖紙實際建筑面積計算，單價22元／㎡，暫估總面積16000㎡，暫估金額35萬元。19#、20#、21#樓井架搭、拆按每只1400元結算，27#樓井架搭拆按2000元結算。施工日期：多層腳手架搭設之日起至外腳手架開始拆除日止，周期為180個工作日；逾期按每天0.15元／㎡，27#樓周期為200個工作日，按各房實際周期、面積結算?，F(xiàn)被告方施工管理人員審簽鋼管腳手架使用情況：19#樓腳手架于2011年12月11日起搭，2012年11月11日開始拆除，使用335天；20#樓腳手架于2011年12月2日搭，2012年11月13日開始拆除，使用347天；21#樓腳手架于2011年10月31日起搭，2012年10月27日開始拆除，使用362天；27#樓腳手架于2012年2月22日起搭，2012年11月26日開始拆除，使用279天；被告至原告起訴時止已付原告租金款367025元，墊付原告下屬員工田漢松醫(yī)療費34732元。
另查明19#樓建筑面積4330㎡，20#樓建筑面積4330㎡，21#樓建筑面積3808㎡，27#樓建筑面積4542.75㎡。

本院認為被告將工程分包給無資質的原告?zhèn)€人施工，違反了有關法律規(guī)定，故原告與被告之間簽訂的合同應認定無效。但原告為被告承建工程搭設鋼管腳手架已按合同履行，并經被告方驗收，根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二條，被告應按合同約定支付工程價款。關于被告提出其與原告簽訂合同時，約定鋼管、腳手架周期為180個工作日，應扣除法定休息日、節(jié)假日和雨、冰天氣，該觀點本院不予支持。因原告承接的鋼管、腳手架工程是為被告與湖北大舜睿城置業(yè)有限公司之間簽訂的工程服務的，其工期為自開工之日起總日歷天數180天，結合法院調查證據二，應認定原告與被告之間簽訂的鋼管腳手架周期為日歷天數180天。被告提出原告未按時搭腳手架延誤工期，因三位證人未出庭，本院對該證據不予采信，故本院對被告的辯稱理由不予支持。被告主張原告施工人員在周期內發(fā)生安全事故，因該工程已分包給原告，由原告負責組織施工和安全。其墊付醫(yī)療費34732元應沖抵原告工程款，本院依法支持。原告主張19#、20#、21#、27#樓架空層面積2253㎡，架空層客觀存在，但架空層高度、面積大小的計算缺乏證據，故本院對原告的主張不予支持。依照《中華人民共和國民法通則》第一百零六條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十二條第一款第（五）項和第一百零九條、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二條、《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定，判決如下：

一、被告赤東公司于本判決生效后七日內支付原告周某工程款345608.48元（被告訴前所付工程款367025元和墊付醫(yī)療費34732元，已從工程款中扣減）。
二、駁回原告周某其它訴訟請求。
本案受理費8540元，其它費用3000元，共計11540元，由被告赤東公司負擔9480元，原告周某負擔2060元。
被告赤東公司如未按判決履行給付金錢義務，應當加倍支付遲延履行期間的債務利息。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于湖北省鄂州市中級人民法院。對財產案件提起上訴的，上訴案件受理費按照不服一審判決部分的上訴請求預交。在上訴期滿后的次日起七日內仍未交納的，按自動撤回上訴處理。住所地和經常居住地在本市的當事人，請到鄂州市中級人民法院立案大廳辦理現(xiàn)金交費手續(xù)，并將交費憑證復印件送交本院。外埠當事人交費可通過轉賬或匯款，收款單位：鄂州市財政局財政專戶，開戶銀行：中國建設銀行鄂州市分行營業(yè)部，賬號：xxxx61，請在匯款用途上注明“法院訴訟費”字樣，匯款后將匯款憑證傳真至本院，傳真號為：0711-2416866。

審判員　田　宏

書記員：王振波