蝌蚪窝视频Por|午夜精品视频偷拍|网站升级狼友美日韩蜜|国产成人av按摩|天天干天天爽AV|97fuli日韩|亚洲免费一区婷婷日韩亚洲综合一区|加勒比久久综合色|日韩av免费高清不卡一级|国产成人在线资源

歡迎訪問中國(guó)律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

吳某某與貴州省交通工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事判決書

2021-06-09 塵埃 評(píng)論0

原告吳某某,男,漢族,xxxx年xx月xx日出生,住湖北省武穴市,
委托訴訟代理人:賈林,湖北思普潤(rùn)律師事務(wù)所律師,代理權(quán)限為特別授權(quán)。
被告:貴州省交通工程有限公司,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9152000021443420XJ,住所地:貴州省貴陽市云巖區(qū)毓秀路68號(hào)(佳和花園25樓A座)。
法定代表人:周裕林,該公司董事長(zhǎng)。
委托訴訟代理人:陳崗,廣東尚寬律師事務(wù)所律師,代理權(quán)限為特別授權(quán)。
委托訴訟代理人:張恒銘,四川攀法律師事務(wù)所律師,代理權(quán)限為特別授權(quán)。

原告吳某某訴被告貴州省交通工程有限公司(下稱貴州交通公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,本院受理后依法由審判員李健適用簡(jiǎn)易程序公開開庭進(jìn)行審理,原告吳某某及其代理人,被告貴州省交通工程有限公司的代理人陳崗、張恒銘均到庭參加了訴訟,本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告吳某某向本院提出訴訟請(qǐng)求:1、判令被告貴州交通公司立即支付工程款339,800.00元;2、由被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。事實(shí)和理由:2015年3月21日,原告與被告下設(shè)的貴州省交通工程有限公司漢鄂高速公路第HEJA-2標(biāo)合同段項(xiàng)目經(jīng)理部(下稱漢鄂高速項(xiàng)目部)簽訂聲屏障工程施工《協(xié)議書》,將K34+100--K5+286段的聲屏障工程承包給原告施工,工程總造價(jià)為769,800.00元?!秴f(xié)議書》還就工期工、程款支付等進(jìn)行了約定。協(xié)議簽訂后,原告積極組織人員進(jìn)場(chǎng)施工,吸聲磚工程于2015年7月完工,路基段基礎(chǔ)梁于2015年8月完工,后因項(xiàng)目部未支付材料款而停工。2016年6月項(xiàng)目部又向相關(guān)部門申請(qǐng)施工,在得到批準(zhǔn)后通知原告恢復(fù)施工。至2016年9月工程的工字鋼立柱安裝完畢,但因項(xiàng)目部拒不支付材料款和進(jìn)度款而再次停工。2017年4月,項(xiàng)目部在未通知我的情況下購進(jìn)木屑板安排他人進(jìn)行施工,且拒不與原告結(jié)算和支付工程款。貴州省交通工程有限公司漢鄂高速公路第HEJ-2標(biāo)合同段項(xiàng)目經(jīng)理部是未經(jīng)工商部門核準(zhǔn)的企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu),其對(duì)外簽訂的合同應(yīng)由被告承擔(dān)責(zé)任?,F(xiàn)因項(xiàng)目部的原因造成合同不能完全履行,被告應(yīng)支付原告已完工部分的工程款。原告為了維護(hù)自己的合法權(quán)益訴至法院。
本院經(jīng)審理認(rèn)定事實(shí)如下:2015年3月21日,原告吳某某與被告貴州交通公司下設(shè)漢鄂高速項(xiàng)目部簽訂聲屏障工程施工《協(xié)議書》,漢鄂高速項(xiàng)目部將K34+100--K5+286段的聲屏障工程承包給原告施工,工程總造價(jià)為769,800.00元。協(xié)議簽訂后,原告組織人員進(jìn)場(chǎng)施工,完成了部分工程量后因故停工,后漢鄂高速項(xiàng)目部安排他人施工,至今未與原告結(jié)算已施工的工程量和支付工程款。原告訴至本院,要求被告支付工程款人民幣339,800.00元。被告貴州交通公司在庭審中答辯自認(rèn)原告施工工程量的金額為218,958.00元,已支付148,000.00元,還欠原告工程款70,958.00元。原告認(rèn)為其施工的工程量大于被告認(rèn)可的金額,且未收到被告支付的148,000.00元。

本院認(rèn)為,原告吳某某與被告貴州省交通工程有限公司簽訂工程施工協(xié)議后,原告按協(xié)議進(jìn)行了部分施工,完成了部分工程量,被告應(yīng)與原告進(jìn)行結(jié)算并支付工程款?,F(xiàn)原告在雙方未結(jié)算的情況下要求被告支付工程款,被告當(dāng)庭自認(rèn)欠原告工程款70,958.00元,對(duì)該事實(shí)原告無需舉證證明,本院依法予以確認(rèn)。對(duì)于原告認(rèn)為被告所欠工程款不止上述金額的意見,無證據(jù)證實(shí),本院不予認(rèn)定,原告可在與被告結(jié)算后另行要求支付。被告理應(yīng)及時(shí)向原告付清工程款,被告未按約支付貨款,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)民法通則》第八十四條、第一百零六條第一款,《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>的解釋》第九十二條第一款的規(guī)定,判決如下:

一、被告貴州省交通工程有限公司于本判決生效之日起三日內(nèi)一次性支付原告吳某某工程款人民幣70,958.00元。
二、駁回原告吳某某的其他訴訟請(qǐng)求。
發(fā)生法律效力的民事判決、裁定、調(diào)解書,當(dāng)事人必須履行。一方拒絕履行的,對(duì)方當(dāng)事人可以向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。申請(qǐng)執(zhí)行的期間為兩年。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
本案受理費(fèi)減半收取為3,198.50元,由原告吳某某承擔(dān)2,411.00元,被告貴州省交通工程有限公司承擔(dān)787.00元。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于湖北省鄂州市中級(jí)人民法院。

審判員 : 李 健

書記員::毛志平

Related posts

評(píng)論

成為第一個(gè)評(píng)論者

發(fā)表評(píng)論

評(píng)論

你的郵件地址不會(huì)公開. *表示必填

Top