原告:黑龍江省學(xué)府環(huán)藝雕塑有限公司,住所地黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)。
法定代表人:劉義愛,總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:于洪波,黑龍江鶴城律師事務(wù)所律師。
被告:大慶昊方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地大慶市龍鳳區(qū)。
法定代表人:董占和,董事長。
委托訴訟代理人:喬英男,黑龍江庚辰律師事務(wù)所律師。
原告黑龍江省學(xué)府環(huán)藝雕塑有限公司(以下簡稱學(xué)府環(huán)藝公司)與被告大慶昊方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱昊方公司)承攬合同糾紛一案,本院2016年7月21日立案后,依法適用簡易程序,公開開庭審理,原告學(xué)府環(huán)藝公司的委托訴訟代理人于洪波,被告昊方公司的委托訴訟代理人喬英男到庭參加訴訟,本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告向本院提出訴訟請求:1.判令被告給付貨款334299元,利息96334元(自2012年1月14日至2016年5月14日按照銀行同期貸款利率計(jì)算);2.被告承擔(dān)訴訟費(fèi)用。事實(shí)與理由:2011年6月30日,原、被告簽訂《GRC構(gòu)件工程合同》一份,合同約定原告承攬龍鳳區(qū)華溪龍城小區(qū)的GRC構(gòu)件制造和安裝工程。原告已全面履行了合同義務(wù),被告卻未按合同約定給付貨款。經(jīng)原告多次索要,被告拒不履行,現(xiàn)訴至法院,請求支持原告的訴訟請求。
本院認(rèn)為,原、被告在質(zhì)量確認(rèn)單中已經(jīng)對存在的質(zhì)量問題予以確認(rèn),原告未提供證據(jù)證明已經(jīng)予以維修,故被告重做防水處理是合理支出,應(yīng)予支持。
二、付款單兩份,欲證明因原告“多次通知要求你單位參加碰頭會,你單位存在GRC構(gòu)件未安裝需要整改,你單位一直無人施工,影響工期,給予5000元罰款”及“防火措施不到位,沒有看護(hù)人,致使腳手架下苯板著火,罰款10000元”,被監(jiān)理單位罰款,共計(jì)15000元,應(yīng)由原告承擔(dān)。經(jīng)質(zhì)證,原告不予認(rèn)可,主張雙方是平等主體,罰款是行政處罰,被告無權(quán)對原告罰款。
三、檢測費(fèi)收據(jù)一份,欲證明被告支出檢測費(fèi)1000元,按照合同約定,應(yīng)由原告承擔(dān)。經(jīng)質(zhì)證,原告主張從票據(jù)上看,該費(fèi)用的交款人是原告,原告已經(jīng)繳納,不應(yīng)再承擔(dān)。
四、總包服務(wù)費(fèi)明細(xì)表、記賬憑證各一份,欲證明原告作為分包單位應(yīng)向總包單位按照結(jié)算款的1%支付總包服務(wù)費(fèi)3343元。經(jīng)質(zhì)證,原告不同意承擔(dān),主張雙方?jīng)]有合同約定,原告也沒有法定義務(wù)承擔(dān)該筆費(fèi)用。
本院認(rèn)為,原告對證據(jù)二、三、四質(zhì)證理由成立,對被告上述主張不予采納。
綜合上述證據(jù)及原、被告庭審中的陳述,可以認(rèn)定本案的法律事實(shí)與原告陳述相一致,被告應(yīng)付貨款334299元,支出維修款36000元。
本院認(rèn)為,原、被告簽訂的加工承攬合同是雙方真實(shí)意思表示,不違反法律規(guī)定,合法有效,雙方應(yīng)按照合同約定全面履行。現(xiàn)原告已經(jīng)履行了合同義務(wù),被告應(yīng)及時(shí)給付貨款。雙方合同約定質(zhì)保期2年,原告未對工程質(zhì)量進(jìn)行維修,被告支出的合理維修費(fèi)用應(yīng)在工程款中扣除。原告要求從2012年1月14日開始支付利息,因工程存在質(zhì)量問題需要維修,且按照合同要求本案爭議工程應(yīng)在2011年8月20日前完工,而2011年11月原告出具竣工驗(yàn)收報(bào)告,在被告出示的罰款單中,亦有原告工作人員簽字,故可以認(rèn)定原告沒有按照合同約定的工期施工完畢,但雙方合同約定的違約金過高,故本院不再支持原告主張的利息。原告訴訟請求合理部分,本院予以支持。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第二百六十三條之規(guī)定,判決如下:
一、被告大慶昊方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司給付原告黑龍江省學(xué)府環(huán)藝雕塑有限公司貨款298299元,于本判決生效后十日內(nèi)履行;
二、駁回原告黑龍江省學(xué)府環(huán)藝雕塑有限公司其他訴訟請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)7759元,減半收取計(jì)3880元,由被告大慶昊方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決,可在收到本判決書之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于大慶市中級人民法院。
審判員 董秀娟
書記員:楊月
成為第一個(gè)評論者