原告揚(yáng)州天興建設(shè)工程有限公司(原江都市經(jīng)緯建筑安裝工程有限公司),住所地江蘇省江都市仙女鎮(zhèn)新區(qū)蘇中商貿(mào)城。
法定代表人黃江琴,該公司董事長。
委托代理人郝愛國,河北天漢律師事務(wù)所律師。
委托代理人史慶海。
被告天津市正大起重機(jī)械有限公司,住所地天津市靜??h唐官屯鎮(zhèn)四街。
法定代表人李政,該公司總經(jīng)理。
委托代理人戈大旺。
委托代理人王慶忠。
原告揚(yáng)州天興建設(shè)工程有限公司(以下簡稱天興公司)訴被告天津市正大起重機(jī)械有限公司(以下簡稱正大公司)買賣合同糾紛一案,本院受理后,依法組成合議庭公開開庭進(jìn)行了審理。原告天興公司的委托代理人郝愛國、史慶海,被告正大公司的委托代理人戈大旺、王慶忠參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明,2010年10月15日,江都市經(jīng)緯建筑安裝工程有限公司第七工程處(以下簡稱第七工程處)與邯鄲市康成建設(shè)安裝勞務(wù)有限公司(以下簡稱康成公司)簽訂《安裝及勞務(wù)分包合同》一份,約定:第七工程處將百家樂園20號(hào)樓的部分工程分包給康成公司,自2010年10月20日開工至2011年11月30日完工;第七工程處保證康成公司正常施工,負(fù)責(zé)提供塔吊一臺(tái),在2010年11月1日前到位,提供施工升降機(jī)一臺(tái),于2011年6月15日前負(fù)責(zé)到位;由于第七工程處原因?qū)е驴党晒就9?、窩工,工程無法完成時(shí),第七工程處承擔(dān)違約金10萬元,損失超過10萬元的部分康成公司有權(quán)要求賠償。
因上述工程需要,2011年6月2日,第七工程處與正大公司簽訂《工礦產(chǎn)品購銷合同》一份,合同約定,第七工程處購買正大公司施工升降機(jī)SC200/200一臺(tái),總金額230000元,于2011年6月11日到貨;汽運(yùn)總價(jià)到邯鄲工地;先支付定金10×××00元,貨到工地付總價(jià)90%卸車,余款待驗(yàn)收合格后一次性付清。合同簽訂后,原告通過中國工商銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)至被告正大公司銀行賬戶定金10×××00元。2011年6月22日,原告通過工商銀行向被告正大公司銀行賬戶轉(zhuǎn)款20×××00元。被告至今未履行向原告交付升降機(jī)的合同義務(wù)。
由于第七工程處未向康成公司交付升降機(jī),2011年7月6日,康成公司向經(jīng)緯公司函發(fā)《工作聯(lián)系函》一份,內(nèi)容為:你我雙方于2010年10月15日簽訂安裝及勞務(wù)合同一份,按合同第十條,你方應(yīng)當(dāng)在6月15日前提供施工用升降機(jī)供我方安裝勞務(wù)使用,但雖經(jīng)我方多次催促,你方至今未能提供,造成我方增加勞務(wù)運(yùn)輸強(qiáng)度和形成浪工、窩工,為此我方通知如下:一、你方應(yīng)迅速解決升降機(jī)問題,否則我方有權(quán)解除合同。二、已經(jīng)給我方造成的經(jīng)濟(jì)損失約15萬元,你方應(yīng)予賠償。三、由此造成的工期延誤概由你方承擔(dān)。
2011年7月10日£??-?31???ó??μ3é1?????????D-òéêé?·ò?·Y£??úèY?a£o雙方于2010年10月15日簽訂由安裝及勞務(wù)的承包合同,鑒于經(jīng)緯公司應(yīng)供貨原因未能履行合同第十條中關(guān)于提供施工升降機(jī)的責(zé)任,造成康成公司長期靠人工運(yùn)輸,實(shí)際發(fā)生了一定的經(jīng)濟(jì)損失,經(jīng)緯公司已經(jīng)向康成公司做出了解釋,但至今尚未能解決。為了不至于發(fā)生更大的經(jīng)濟(jì)損失,現(xiàn)經(jīng)緯公司決定另行購買升降機(jī)安裝,雙方另立協(xié)議如下:一、經(jīng)緯公司負(fù)責(zé)于2011年7月20日???°??ê?1¤ó?éy?μ?ú°2×°μ???£??t?¢2011年6月15日?á7月19日之間發(fā)生的康成公司人工運(yùn)輸、浪工、窩工損失雙方商定為10萬元,上述款項(xiàng)于2011年7月20日????£?????2?·??μ3é1???±íê?·??ú£?2??ùìá3??-??òa?ó£?èy?¢è?2011年7月20日經(jīng)緯公司仍未能提供升降機(jī),康成公司有權(quán)解除安裝及勞務(wù)合同,發(fā)生的直接經(jīng)濟(jì)損失有經(jīng)緯公司承擔(dān);四、康成公司承諾升降機(jī)到位后,立即加大施工進(jìn)度,盡量較少工期延誤的時(shí)間。2011年7月22日£??-?31????a3¥?μ3é1???òò?′ìá1?éy?μ?ú??2úéúμ???ê??¢°á??·??¢à?1¤?¢??1¤?eê§1210萬元,當(dāng)日,康成公司給原告出具了收款收據(jù)。
另查明,第七工程處系經(jīng)緯公司下屬機(jī)構(gòu),無獨(dú)立的法人資格,經(jīng)緯公司于2012年3月7日變更為天興公司。
上述事實(shí)有揚(yáng)州市江都工商行政管理局《公司準(zhǔn)予變更登記通知書》、《工礦產(chǎn)品購銷合同》、中國工商銀行網(wǎng)上銀行電子回單、收條、中國工商銀行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證、《安裝及勞務(wù)分包合同》工作聯(lián)系函、《協(xié)議書》、收據(jù)、委托書、《施工用升降機(jī)租賃合同》各一份,發(fā)貨清單兩份及當(dāng)事人陳述在卷佐證。
本院認(rèn)為,第七工程處和被告正大公司簽訂的《工礦產(chǎn)品購銷合同》,當(dāng)事人意思表示真實(shí),內(nèi)容合法,為有效合同,應(yīng)受法律保護(hù)。第七工程處系經(jīng)緯公司下屬機(jī)構(gòu),無獨(dú)立的法人資格,其權(quán)利義務(wù)應(yīng)由經(jīng)緯公司享有和承擔(dān),經(jīng)緯公司于2012年3月7日變更為天興公司,天興公司作為原告起訴,符合法律規(guī)定。被告辯稱原告主體不適格,本院不予支持。原告提供的中國工商銀行網(wǎng)上銀行電子回單、收條、中國工商銀行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證足以證實(shí)合同簽訂后,原告依約通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將合同中約定的定金10×××00元及貨款20×××00元轉(zhuǎn)入被告正大公司賬戶中。被告辯稱,該217000元是原告支付給邯鄲市晨陽建筑有限公司的租賃費(fèi),并提交《施工用升降機(jī)租賃合同》一份,因正大公司和邯鄲市晨陽建筑有限公司是不同的法律主體,原告的證據(jù)足以證實(shí)上述款項(xiàng)系支付給正大公司的定金及貨款,被告辯解本院不予支持。原告履行了合同約定的支付貨款的義務(wù),被告應(yīng)當(dāng)按照合同的約定履行交付施工升降機(jī)的義務(wù),其至今未交付,致使原告的合同目的不能實(shí)現(xiàn),被告已構(gòu)成違約,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。原告要求解除合同,返還貨款20×××00元、雙倍返還定金20000元的訴訟請(qǐng)求合法有據(jù),本院予以支持。
原告和康成公司簽訂的《安裝及勞務(wù)分包合同》明確約定,原告于2011年6月15日提供升降機(jī)一臺(tái),由于被告未依合同約定履行交貨義務(wù)的違約行為,致使原告賠償康成公司經(jīng)濟(jì)損失10萬元,該損失屬原告的直接損失,被告應(yīng)予賠償,原告要求被告賠償經(jīng)濟(jì)損失10萬元的訴訟請(qǐng)求合法有據(jù),本院予以支持。原告訴訟請(qǐng)求超出部分,證據(jù)不足,本院不予支持。綜述,依照《中華人民共和國合同法》第四十四條、第六十條、第九十四條、第一百零七條、第一百一十五條,《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條之規(guī)定,判決如下:
一、解除江都市經(jīng)緯建筑安裝工程有限公司第七工程處和被告天津市正大起重機(jī)械有限公司于2011年6月2日簽訂的《工礦產(chǎn)品購銷合同》;
二、被告天津市正大起重機(jī)械有限公司返還原告揚(yáng)州天興建設(shè)工程有限公司貨款20×××00元;
三、被告天津市正大起重機(jī)械有限公司雙倍返還原告揚(yáng)州天興建設(shè)工程有限公司定金20000元;
四、被告天津市正大起重機(jī)械有限公司賠償原告揚(yáng)州天興建設(shè)工程有限公司損失10×××000元;
五、駁回原告揚(yáng)州天興建設(shè)工程有限公司的其他訴訟請(qǐng)求。
以上二、三、四項(xiàng)于本判決生效之日起十日內(nèi)履行。
如果未按本判決指定的期限履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)8000元,由被告天津市正大起重機(jī)械有限公司負(fù)擔(dān)5760元,原告揚(yáng)州天興建設(shè)工程有限公司負(fù)擔(dān)2240元。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于河北省邯鄲市中級(jí)人民法院。
審 判 長 常黎霞 審 判 員 申素霞 人民陪審員 李艷紅
書記員:李少龍
成為第一個(gè)評(píng)論者