原告張某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,無職業(yè),住黑龍江省訥河市。
委托訴訟代理人:常順,內(nèi)蒙古達瓦律師事務所律師。
被告郭長順,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,個體,住黑龍江省訥河市。
原告張某某與郭長順勞務合同糾紛一案,本院于2017年5月18日受理后,依法適用簡易程序,公開開庭進行了審理,原告張某某、被告郭長順到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
張某某向本院提出訴訟請求:1、請求三被告給付勞務費39,360.00元。2、給付原告紅磚、木料運費損失16,000.00元。3、被告承擔本案的訴訟費用。
事實與理由:2015年8月13日,原、被告簽訂了勞務施工合同,合同約定原告組織人工為被告修建一個地下室,被告給付原告人工費,合同簽訂后,原告組織30多人為被告實際施工24日,被告應付勞務費39,360.00元。后因被告的原因原告停止了修建,在施工期間原告為被告運紅磚110700塊,木料24車,后因被告原因無法繼續(xù)施工,原告又把木料運回,造成運費損失裝卸費也應由被告承擔。原告多次向被告催要勞務費,但被告推托至今。故原告向人民法院提起訴訟,請求法院支持原告的訴訟請求。
被告郭長順辯稱,2015年8月15日我與原告簽訂了勞務合同,13日進場我是29日退出現(xiàn)場,工時日有異議,我認為實際工作是13號開始施工城管局是24號進入現(xiàn)場,停止施工,24、25號都是工作了半天,26、27日全部停工,等到28日原告雇傭的人員停止工作,29日全天撤出,原告方撤出了工地。截止到29日后,以后所產(chǎn)生的任何費用都與我無關,我與張某某有過口頭協(xié)議,運料方面紅磚票據(jù)我有,但是木料沒有記載。張某某所說的運輸車數(shù)遠遠超出我們現(xiàn)場使用的數(shù)量,所以不能以張某某說所的車數(shù)量記載的進行給付,具體給付多少錢需要按照我的施工日志進行計算。整個工程我是大包,張某某是清包費,費用不應該由被告方進行支付。
張某某圍繞訴訟請求依法提交了證據(jù)為:原告出示證據(jù)1、原、被告于2015年8月13日簽訂勞務施工合同一份,被告無異議,本院對其效力予以認定。證據(jù)2、工長張明山記載的施工的出勤統(tǒng)計表共計4頁。被告異議為,當時這個表是想跟開發(fā)商多算錢,所以這么做的。被告異議無依據(jù),該份證據(jù)的效力本院予以采信。證據(jù)3、對賬出勤單。被告異議為,這個出賬單雖然是我書寫的,但是沒有我本人簽字,所以我本人對這份證據(jù)不予認可。該份證據(jù)被告雖沒有簽字,但書寫的與原告提供對賬出勤單相一致,故本院認定為有效證據(jù)。證據(jù)4、訥河市安運運輸有限責任公司運費收據(jù)一份。被告異議為,原告沒有雇傭安運運輸有限責任公司的車輛,原告自己找車裝運。因被告對原告停工后用車搬運建筑材料的事實予以認可,對原告雇傭安運運輸有限責任公司的車輛進行搬運,雖有異議,但未能提供反駁證據(jù),本院對原告出示證據(jù)4的效力予以確認。證據(jù)5、原告申請證人張明山、曾艷麗、杜艷秋的出庭證言。被告對曾艷麗、杜艷秋的證言無異議,對張明山證實的工時時間有異議,但未能提供相關的證據(jù)予以反駁,本院對證人張明山、曾艷麗、杜艷秋的出庭證言的效力予以采信。
根據(jù)認證的證據(jù),本院認定事實如下:
2015年8月13日,原、被告簽訂了勞務施工合同,原告為學府新城物業(yè)樓進行施工。開工日期為2015年8月13日至2015年10月15日。合同簽訂后,原告組織人力30多人,為被告修建一個地下室實際施工24日,后因開發(fā)商沒有正規(guī)批件,手續(xù)不全,導致停工。由于被告的原因原告停止了修建,在施工期間原告為被告運紅磚110700塊,木料24車,工程停工后,原告又雇傭訥河市安運運輸有限責任公司把紅鉆、木料運出,在施工期間被告欠原告勞務費39,360.00元,停工后雇車裝運費16,000.00元,原告多次向被告催要勞務費、運費損失,被告至今未給付。故原告向人民法院提起訴訟,請求法院支持原告的訴訟請求。
本院認為,被告郭長順雇傭原告張某某為學府新城物業(yè)樓進行施工,從事勞務工作,原告按照約定進行施工,后因被告的原因?qū)е鹿こ掏9?,原告又將建筑材料運出,原、被告對賬后,被告尚欠原告勞務費39,360.00元,停工后運費16,000.00元,被告應按約定予以支付。故原告的訴訟請求符合法律規(guī)定,其訴訟請求應予支持。故依據(jù)《中華人民共和國合同法》第四十四條、第一百零七條、第一百零九條之規(guī)定判決如下:
被告郭長順于判決生效后10內(nèi),給付原告張某某勞務費39,360.00元,運費16,000.00元,合計55,360.00元。
如果未按本判決規(guī)定的期間履行給付金錢義務,應按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費592.00元,減半收取296.00元,由被告負擔。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,上訴于齊齊哈爾市中級人民法院。
審判員 李春杰
書記員: 彭程
成為第一個評論者