原告南京長豐消防工程有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼證號××
住所地：正定縣地稅局家屬院1棟601室
法定代表人黃建輝，董事長。
委托代理人張文義，項目經(jīng)理。
委托代理人康秋山，該公司法律顧問。
被告河北澳麗房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼9113010073026944XT
住所地：石家莊市新華路661號
法定代表人柳祖巖，總經(jīng)理。
委托代理人翟慶科，河北北華律師事務(wù)所律師。

原告南京長豐消防工程有限公司（以下簡稱長豐消防公司）與被告河北澳麗房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱澳麗房地產(chǎn)公司）建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。原、被告的委托代理人均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2013年10月28日，原告（乙方）與被告（甲方）簽訂《建筑工程施工合同》，約定：工程地點平山縣蘇家莊鄉(xiāng)下東峪村，工程名稱為水印長灘住宅工程。承包范圍為本工程圖紙內(nèi)土建及水暖電的安裝。開工日期為2013年11月5日，竣工日期前三棟裝修2014年4月30日竣工。承包方式為包工包料，一次性包死。合同價款采用固定價格方式，單方造價（含稅）1470元/平方米，乙方擬承建三棟，建筑面積1140平方米，合同承包價款約人民幣167.58萬元。工程變更及雙方簽證按08定額實體項目直接成本計算。違約責(zé)任約定承包人必須按照合同約定的竣工日期及階段性工期交工。由于承包人自身原因不能在合同約定的日期內(nèi)交工，每推遲一天，承擔(dān)工程總價款的0.03%的違約金，由甲方從工程款中扣除。發(fā)包人按合同規(guī)定向承包人結(jié)算工程款，如無特殊情況，發(fā)包人每推遲一天，按結(jié)算金額的0.03%向承包人支付違約金。2013年11月25日，原、被告雙方簽訂《建筑工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議》，約定：Y42(417㎡)、Y43(417㎡)施工至地圈梁澆筑完成，房心回填土完成，停止施工。增加開工項目T12（286㎡）一棟、Y28(246㎡)由原計劃三層改二層一棟。T12（286㎡）、Y28(246㎡)合同價款由原造價1470元/㎡改為（含稅價）1530元/平方米，上述兩棟建筑面積532平方米，合同承包價款為813960元。合同簽訂后，原告2013年11月5日進(jìn)場施工，Y28、T12號按補(bǔ)充協(xié)議合同2014年7月20日竣工，交給甲方使用。Y42、Y43號在2014年9月20日也全部竣工，原告長豐消防公司已將驗收資料交被告澳麗房地產(chǎn)公司驗收合格。按照合同約定，被告澳麗房地產(chǎn)公司應(yīng)給付原告工程款（417㎡+417㎡）×1470元/㎡+813960元=2039940元。被告澳麗房地產(chǎn)公司已給付原告工程款1205672元。
案件審理過程中，被告澳麗房地產(chǎn)公司就違約金問題要求反訴，但直至法庭辯論終結(jié)前未提出明確的反訴請求。
上述事實，有原、被告庭審陳述，原告提交的建筑工程施工合同、建筑工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議、收到條等在卷佐證。

本院認(rèn)為，原、被告簽訂的建筑工程施工合同及補(bǔ)充協(xié)議有原、被告的單位簽章和委托代理人簽字，是雙方當(dāng)事人真實意思表示，不違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，系有效合同。原、被告簽訂工程施工合同后，原告已經(jīng)將工程施工完畢，并向被告提交了竣工驗收資料，現(xiàn)原告向被告主張工程款，應(yīng)予支持，因合同價款是采用固定價格方式，故被告應(yīng)當(dāng)按照合同約定向原告付款。原告在庭審中向被告主張合同變更項工程款，被告否認(rèn)，原告未提交證據(jù)證明，故對變更項工程款不予支持。被告澳麗房地產(chǎn)公司已向原告支付工程款1205672元，有原告方工程負(fù)責(zé)人及施工人出具的收條為證，應(yīng)予認(rèn)定。故被告澳麗房地產(chǎn)公司還應(yīng)向原告支付工程款834268元。關(guān)于原、被告合同約定的“每推遲一天，承擔(dān)工程總價款的0.03%的違約金”，該約定過高，可自應(yīng)付款之日（2014年9月20日起）按中國人民銀行同期貸款利率的四倍計息。關(guān)于被告的反訴內(nèi)容，因被告未在法庭辯論終結(jié)前提出明確的反訴請求，可另案起訴。綜上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》第二百六十九條、參照《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條第（二）項、第十六條、第十八條的規(guī)定，判決如下：

判決生效后十五日內(nèi)，被告河北澳麗房地產(chǎn)開發(fā)有限公司支付原告南京長豐消防工程有限公司所欠工程款834268元及利息（利息自2014年9月20日起至本判決實際給付之日止，按中國人民銀行同期貸款利率的四倍計付）。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付延期履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費16500元，由被告河北澳麗房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負(fù)擔(dān)（判決生效后五日內(nèi)交納）。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，同時交納上訴案件受理費，上訴于河北省石家莊市中級人民法院。如在上訴期滿后7日內(nèi)未交納上訴案件受理費并提交交費收據(jù)原件的，按自動撤回上訴處理（收款單位：河北省石家莊市中級人民法院訴訟費專戶，賬號：62×××47，開戶銀行：河北銀行華興支行）。

審　判　長　　劉　潔 審　判　員　　齊金虎 人民陪審員　　武彥群

書記員：付亞楠