原告：南京市第十建筑工程有限公司，住所地南京市浦口區(qū)江浦街新理想佳園A3幢。
法定代表人：張子平，該公司董事長(zhǎng)。
委托代理人：張明，江蘇東洲律師事務(wù)所律師。
委托代理人：張文鈞，上海普世律師事務(wù)所律師。
被告：伊春市恒興投資有限公司，住所地黑龍江省伊春市伊春區(qū)前進(jìn)辦林都大街,北市防火中心西側(cè)。(經(jīng)本院依法傳喚未到庭）

原告南京市第十建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱十建公司）與被告伊春市恒興投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱恒興公司）建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2015年10月13日立案后，依法適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告十建公司的委托代理人張明、張文鈞，到庭參加訴訟。被告恒興公司經(jīng)本院依法傳喚未到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
十建公司向本院提出訴訟請(qǐng)求:一、解除雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》；二、依法判令恒興公司向十建公司支付工程欠款51,534,840.48元，并以此為基數(shù)按人民銀行同期貸款利率的兩倍計(jì)算支付工程欠款利息，自起訴之日起至實(shí)際付清之日止；三、依法判令恒興公司向十建公司支付停工損失19,584,597.62元；四、十建公司就承包工程折抵或拍賣價(jià)款優(yōu)先受償；五、由恒興公司承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。事實(shí)與理由：2011年7月26日，十建公司與恒興公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》一份，合同約定：工程名稱為恒興和園；工程地點(diǎn)為黑龍江省伊春市，合同對(duì)其他事項(xiàng)也作了約定。合同簽訂后，十建公司依約組織人員進(jìn)場(chǎng)施工。因恒興公司未按合同約定支付工程進(jìn)度款，2012年8月十建公司開(kāi)始出現(xiàn)誤工，2012年9月十建公司被迫全面停工至今。經(jīng)十建公司結(jié)算，已完工程造價(jià)76,512,816.82元，扣除恒興公司已付款十建公司尚欠工程款51,534,840.48元。另恒興公司應(yīng)支付十建公司停工損失。因恒興公司違約已導(dǎo)致十建公司無(wú)法再繼續(xù)履行合同，為使雙方的損失降到最低，十建公司無(wú)奈解除雙方《建設(shè)工程施工合同》。
恒興公司未向本院提出答辯意見(jiàn)。
當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交了證據(jù)，本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證，對(duì)有爭(zhēng)議的證據(jù)和事實(shí)，本院認(rèn)定如下：
證據(jù)一、建設(shè)用地規(guī)劃許可證。證據(jù)來(lái)源：伊春市城鄉(xiāng)規(guī)劃局向恒興公司頒發(fā)，由恒興公司向十建公司提供，證據(jù)內(nèi)容：本用地項(xiàng)目符合城鄉(xiāng)規(guī)劃有求，意在證明：涉案工程取得政府部門頒發(fā)的建設(shè)用地規(guī)劃許可證。
證據(jù)二、建設(shè)工程規(guī)劃許可證。證據(jù)來(lái)源：伊春市城鄉(xiāng)規(guī)劃局向恒興公司頒發(fā)，由恒興公司向十建公司提供，證據(jù)內(nèi)容：本建設(shè)工程符合城鄉(xiāng)規(guī)劃有求，意在證明：涉案工程取得政府部門頒發(fā)的建設(shè)工程規(guī)劃許可證。
證據(jù)三、建設(shè)工程施工招標(biāo)中標(biāo)通知書(shū)。證據(jù)來(lái)源：恒興公司向十建公司頒發(fā)，證據(jù)內(nèi)容：建設(shè)項(xiàng)目名稱伊春市恒興和園一期建設(shè)項(xiàng)目（一標(biāo)段），建設(shè)項(xiàng)目名稱伊春市恒興和園一期建設(shè)項(xiàng)目（二標(biāo)段），中標(biāo)單位名稱南京市第十建筑工程有限公司，意在證明：涉案工程取得中標(biāo)通知書(shū)。
證據(jù)四、建設(shè)工程施工合同。證據(jù)來(lái)源：原被告雙方簽訂，證據(jù)內(nèi)容：工程名稱伊春和園，工程地點(diǎn)：黑龍江省伊春市，工程內(nèi)容：伊春市恒興和園一期建設(shè)項(xiàng)目（一標(biāo)段）為住宅2#樓11層、7440.12平方米住宅3#樓11層、11173.46平米、住宅4#樓11層、7942.52平米，本項(xiàng)目總建筑面積26556.1平方米。工程內(nèi)容伊春市恒興和園一期建設(shè)項(xiàng)目（二標(biāo)段）為住宅5#樓6層、3856.45平方米，住宅6#樓6層、3960.21平方米、住宅7#樓2層、1322.01平方米，本地下室共計(jì)16555.63平方米，本項(xiàng)目總建筑面積25694.33平方米。本工程不考慮人防，招標(biāo)圖紙所包括的現(xiàn)場(chǎng)清理及排除地下障礙物、土建、普通裝飾、采暖、給排水及消防、機(jī)電照明等工程。工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。合同價(jià)款金額71,248,586.5元（暫估算，以結(jié)算為準(zhǔn)）。66.進(jìn)度款，施工至二層樓面板平口，發(fā)包人開(kāi)始撥付工程款，首付所完成工程造價(jià)的80%，后續(xù)工程每月完成進(jìn)度的80%撥付工程款，工程達(dá)到竣工驗(yàn)收條件，按總造價(jià)的85%進(jìn)行撥款。77.補(bǔ)充條款，定額計(jì)價(jià)執(zhí)行施工期間頒布的預(yù)算定額、費(fèi)用定額和現(xiàn)行結(jié)算文件執(zhí)行，如未頒布新定額或費(fèi)用定額則執(zhí)行黑龍江省建設(shè)工程費(fèi)用，伊春當(dāng)?shù)孛考径刃畔r(jià)差結(jié)算為據(jù)、及現(xiàn)行結(jié)算文件，工程總造價(jià)下浮2%。意在證明：原被告就涉案工程簽訂施工合同，約定合同價(jià)款為暫估算，以結(jié)算為準(zhǔn)，工程結(jié)算時(shí)定額計(jì)價(jià)執(zhí)行施工期間頒布的預(yù)算定額、費(fèi)用定額和現(xiàn)行結(jié)算文件執(zhí)行，如未頒布新定額或費(fèi)用定額則執(zhí)行黑龍江省建設(shè)工程費(fèi)用，伊春當(dāng)?shù)孛考径刃畔r(jià)差結(jié)算為據(jù)、及現(xiàn)行結(jié)算文件，工程總造價(jià)下浮2%。
證據(jù)五、建設(shè)工程施工許可證。證據(jù)來(lái)源：伊春市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局頒發(fā)，由恒興公司向十建公司提供，證據(jù)內(nèi)容：經(jīng)審查，本建筑工程符合施工條件，準(zhǔn)予施工。意在證明：涉案工程取得政府頒發(fā)的施工許可證。
證據(jù)六、工程造價(jià)及停工損失報(bào)告。證據(jù)來(lái)源：十建公司委托工程造價(jià)咨詢甲級(jí)資質(zhì)無(wú)錫中天造價(jià)師事務(wù)所有限公司公司對(duì)涉案已完工程造價(jià)進(jìn)行結(jié)算。證據(jù)內(nèi)容：恒興和園一期工程一、二標(biāo)段工程結(jié)算總價(jià)為96,097,413.82元，其中已完工程造價(jià)為76,512,816.2元，工程停工損失索賠為19,584,597.62元。意在證明：涉案工程十建公司已完工程造價(jià)數(shù)額及因恒興公司原因停工給十建公司造成的停工損失數(shù)額。
證據(jù)七、十建公司已收工程款明細(xì)表。證據(jù)來(lái)源：十建公司與恒興公司財(cái)務(wù)人員對(duì)賬確認(rèn)的恒興公司已付工程款明細(xì)（恒興公司方未蓋章）。證據(jù)內(nèi)容；恒興公司向十建公司直接支付的工程款。恒興公司為十建公司代付的材料款、勞務(wù)費(fèi)，意在證明：恒興公司已支付工程款數(shù)額為23,447,720.00元，同時(shí)證明恒興公司支付工程進(jìn)度款比例未達(dá)合同約定的已完工程造價(jià)的80%，支付進(jìn)度款比例僅為30.6%（已付工程款支付工程款數(shù)額為23,447,720.00元除以已完工程結(jié)算價(jià)76,512,816.2元=30.6%）。
證據(jù)八、函及會(huì)議紀(jì)要。證據(jù)來(lái)源：合同履行過(guò)程中十建公司向恒興公司送達(dá)的函件，恒興公司予以簽收。證據(jù)內(nèi)容：十建公司多次在監(jiān)理會(huì)議或以函件方式告知恒興公司，因恒興公司原因造成工程停工，給十建公司造成停工損失。意在證明：因恒興公司未按約支付工程進(jìn)度款等原因造成停工損失，十建公司告知恒興公司，恒興公司未提出異議。
證據(jù)九、工程施工質(zhì)量(驗(yàn)收)資料：
1.地基驗(yàn)槽記錄，共三份；證據(jù)來(lái)源：經(jīng)監(jiān)理人及恒興公司確認(rèn)；證據(jù)內(nèi)容：涉案2#～7#樓、地下車庫(kù)地基驗(yàn)槽滿足設(shè)計(jì)要求；意在證明：涉案2#～7#樓、地下車庫(kù)地基驗(yàn)槽合格。
2.地下室工程驗(yàn)收資料；證據(jù)來(lái)源：經(jīng)監(jiān)理人確認(rèn)；證據(jù)內(nèi)容：施工測(cè)量放線報(bào)驗(yàn)表四份，模板安裝、拆除工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄九份，鋼筋加工、安裝工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄八份，混凝土工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄八份，鋼筋隱蔽工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表八份，涉案工程地下車庫(kù)工程驗(yàn)收符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；意在證明：涉案地下車庫(kù)工程質(zhì)量驗(yàn)收合格。
3.2#～7#樓工程施工測(cè)量放線驗(yàn)收資料；證據(jù)來(lái)源：經(jīng)監(jiān)理人確認(rèn)；證據(jù)內(nèi)容：施工測(cè)量放線報(bào)驗(yàn)表十份，施工測(cè)量放線驗(yàn)收符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；意在證明：涉案2#～7#樓工程施工測(cè)量放線驗(yàn)收合格。
4.2#～7#樓水泥、砂石及配合比送檢資料；證據(jù)來(lái)源：經(jīng)監(jiān)理人確認(rèn)；證據(jù)內(nèi)容：見(jiàn)證送檢委托單（碎石）六份，見(jiàn)證送檢委托單（配合比）六份，見(jiàn)證送檢委托單（水泥）四份，水泥、砂石及配合比符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；意在證明：涉案2#～7#樓工程水泥、砂石及配合比質(zhì)量驗(yàn)收合格。
5.基礎(chǔ)、地下室鋼筋送檢資料；證據(jù)來(lái)源：經(jīng)監(jiān)理人確認(rèn)；證據(jù)內(nèi)容：見(jiàn)證送檢委托單（鋼筋物理性能）十份，鋼筋參數(shù)符合JGJ18-2003中相關(guān)要求；意在證明：涉案基礎(chǔ)、地下室工程鋼筋質(zhì)量驗(yàn)收合格。
6.基礎(chǔ)、地下室鋼筋送檢資料；證據(jù)來(lái)源：經(jīng)監(jiān)理人確認(rèn)；證據(jù)內(nèi)容：見(jiàn)證送檢委托單（鋼筋物理性能）十份，鋼筋參數(shù)符合JGJ18-2003中相關(guān)要求；意在證明：涉案基礎(chǔ)、地下室工程鋼筋質(zhì)量驗(yàn)收合格。
7.2#～7#樓鋼筋送檢資料；證據(jù)來(lái)源：經(jīng)監(jiān)理人確認(rèn)；證據(jù)內(nèi)容：見(jiàn)證送檢委托單（鋼筋物理性能）五十九份，鋼筋參數(shù)符合JGJ18-2003中相關(guān)要求；意在證明：涉案2#～7#樓鋼筋質(zhì)量驗(yàn)收合格。
8.基礎(chǔ)、地下室混凝土送檢資料；證據(jù)來(lái)源：經(jīng)監(jiān)理人確認(rèn)；證據(jù)內(nèi)容：見(jiàn)證送檢委托單（混凝土抗壓強(qiáng)度）二十四份，混凝土抗壓符合設(shè)計(jì)等級(jí)要求；意在證明：涉案基礎(chǔ)、地下室工程混凝土質(zhì)量驗(yàn)收合格。
9.2#樓混凝土送檢資料；證據(jù)來(lái)源：經(jīng)監(jiān)理人確認(rèn)；證據(jù)內(nèi)容：見(jiàn)證送檢委托單（混凝土抗壓強(qiáng)度）五十五份，混凝土抗壓符合設(shè)計(jì)等級(jí)要求；意在證明：涉案2#樓工程混凝土質(zhì)量驗(yàn)收合格。
10.3#樓混凝土送檢資料；證據(jù)來(lái)源：經(jīng)監(jiān)理人確認(rèn)；證據(jù)內(nèi)容：見(jiàn)證送檢委托單（混凝土抗壓強(qiáng)度）四十九份，混凝土抗壓符合設(shè)計(jì)等級(jí)要求；意在證明：涉案3#樓工程混凝土質(zhì)量驗(yàn)收合格。
11.4#樓混凝土送檢資料；證據(jù)來(lái)源：經(jīng)監(jiān)理人確認(rèn)；證據(jù)內(nèi)容：見(jiàn)證送檢委托單（混凝土抗壓強(qiáng)度）五十五份，混凝土抗壓符合設(shè)計(jì)等級(jí)要求；意在證明：涉案4#樓工程混凝土質(zhì)量驗(yàn)收合格。
12.5#樓混凝土送檢資料；證據(jù)來(lái)源：經(jīng)監(jiān)理人確認(rèn)；證據(jù)內(nèi)容：見(jiàn)證送檢委托單（混凝土抗壓強(qiáng)度）四十四份，混凝土抗壓符合設(shè)計(jì)等級(jí)要求；意在證明：涉案5#樓工程混凝土質(zhì)量驗(yàn)收合格。
13.6#樓混凝土送檢資料；證據(jù)來(lái)源：經(jīng)監(jiān)理人確認(rèn)；證據(jù)內(nèi)容：見(jiàn)證送檢委托單（混凝土抗壓強(qiáng)度）四十七份，混凝土抗壓符合設(shè)計(jì)等級(jí)要求；意在證明：涉案6#樓工程混凝土質(zhì)量驗(yàn)收合格。
14.7#樓混凝土送檢資料；證據(jù)來(lái)源：經(jīng)監(jiān)理人確認(rèn)；證據(jù)內(nèi)容：見(jiàn)證送檢委托單（混凝土抗壓強(qiáng)度）十七份，混凝土抗壓符合設(shè)計(jì)等級(jí)要求；意在證明：涉案7#樓工程混凝土質(zhì)量驗(yàn)收合格。
證據(jù)十、交接單。證據(jù)內(nèi)容：恒興公司在合同簽訂后才向十建公司分批交付施工圖紙，意在證明：恒興公司在招投標(biāo)及合同簽訂之后才向十建公司分批交付圖紙，合同簽訂時(shí)，工程量尚無(wú)法確定，合同工程造價(jià)按合同約定只能暫時(shí)估算，最后按實(shí)結(jié)算。
證據(jù)十一、補(bǔ)充協(xié)議。證據(jù)來(lái)源：原被告雙方簽訂，證據(jù)內(nèi)容：原被告均確認(rèn)，招投標(biāo)及合同簽訂時(shí)工程量為暫定，合同價(jià)為暫估價(jià)，合同僅作辦理手續(xù)之用，工程最終結(jié)算按合同51條及77條補(bǔ)充條款約定的結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)結(jié)算。意在證明：雙方均確認(rèn)招投標(biāo)及合同簽訂時(shí)工程量為暫定，合同價(jià)為暫估價(jià)，最后按實(shí)結(jié)算。
證據(jù)十二、工作聯(lián)系單。證據(jù)來(lái)源：原被告雙方辦理，證據(jù)內(nèi)容：因恒興公司資金困難，未能按約支付工程進(jìn)度款，導(dǎo)致十建公司停工，恒興公司同意對(duì)十建公司停工損失給予補(bǔ)償。意在證明：因恒興公司原因造成停工，恒興公司同意對(duì)十建公司停工損失給予補(bǔ)償。
證據(jù)十三、投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)。證據(jù)來(lái)源：十建公司向恒興公司提交，證據(jù)內(nèi)容：報(bào)價(jià)書(shū)報(bào)價(jià)書(shū)編制說(shuō)明部分明確因圖紙不全，工程量為暫定，報(bào)價(jià)為暫估價(jià)，工程造價(jià)最終按實(shí)結(jié)算。意在證明：招投標(biāo)及合同簽訂時(shí)，恒興公司報(bào)價(jià)書(shū)編制說(shuō)明部分明確因圖紙不全，工程量為暫定，報(bào)價(jià)為暫估價(jià)，工程造價(jià)最終按實(shí)結(jié)算。
證據(jù)十四、照片。證據(jù)來(lái)源：十建公司根據(jù)工程現(xiàn)場(chǎng)拍攝的照片，證據(jù)內(nèi)容：工程目前施工部位，意在證明：十建公司目前已完成的施工部位。
恒興公司未到庭未發(fā)表質(zhì)證意見(jiàn)。
本院對(duì)上述證據(jù)認(rèn)定如下：對(duì)于上述證據(jù)因恒興公司經(jīng)合法傳喚未到庭發(fā)表質(zhì)證意見(jiàn)，放棄質(zhì)證權(quán)利，本院對(duì)十建公司意在以上述證據(jù)證明待證事實(shí)予以采信。
本院認(rèn)定：2011年7月，伊春恒興和園一期建設(shè)項(xiàng)目一、二標(biāo)段進(jìn)行招投標(biāo)，十建公司中標(biāo)。
2011年7月26日，十建公司與恒興公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》一份，合同約定：第一部分協(xié)議書(shū)：第一條：工程概況：工程名稱為恒興和園；工程地點(diǎn)為黑龍江省伊春市；工程內(nèi)容：伊春恒興和園一期建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段，住宅2、3、4號(hào)樓，總建筑面積為26556.1平方米。二標(biāo)段為5、6、7號(hào)樓、地下室，總建筑面積25694.33平方米。除人防工程外，招標(biāo)圖紙所包括的現(xiàn)場(chǎng)清理及排除地上地下障礙物、土建、普通裝飾、采暖、給排水及消防、機(jī)電照明等工程。第二條：工程承包范圍：施工圖紙范圍內(nèi)的土建、水暖、電氣（毛坯房不包括門、窗、電梯、消防）。第三條：合同工期為：開(kāi)工日期2011年7月28日，竣工日期為2012年8月18日。第四條合同價(jià)款為：暫估價(jià)71,248,586.5元，以結(jié)算為準(zhǔn)。第三部分專用條款第六條51.3（3）各項(xiàng)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)：（一般措施費(fèi)：3.45%，企業(yè)管理費(fèi)：16%，利潤(rùn)：23%，其他費(fèi)、稅按國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行：土建人工費(fèi)按44.00元/工日，安裝、裝飾按53.00元/工日進(jìn)行調(diào)差。第九條77補(bǔ)充條款第8項(xiàng)約定：定額計(jì)價(jià)執(zhí)行施工期間頒布的預(yù)算定額、費(fèi)用定額、和現(xiàn)行結(jié)算文件執(zhí)行，如未頒布新定額或費(fèi)用定額則執(zhí)行2011年黑龍江省建設(shè)工程費(fèi)用，伊春當(dāng)?shù)孛考径刃判膬r(jià)差結(jié)算為據(jù)、及現(xiàn)行結(jié)算文件，工程總造價(jià)下浮2%。2011年11月25日，恒興公司與十建公司又簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》，該協(xié)議約定：雙方確認(rèn)，由于恒興和園一期工程招標(biāo)時(shí)，恒興公司未能向十建公司提供整體圖紙，工程量無(wú)法確定，恒興公司投標(biāo)報(bào)價(jià)工程量為暫定，報(bào)價(jià)為暫估，工程結(jié)算以最終結(jié)算為準(zhǔn)。2011年7月26日合同、招投標(biāo)文件所載價(jià)格僅為報(bào)建辦理手續(xù)用，不作為結(jié)算依據(jù)，工程結(jié)算價(jià)款按照2011年7月26日簽訂的施工合同專用條款51條及77條補(bǔ)充條款約定按實(shí)結(jié)算。
合同簽訂后，十建公司依約組織人員進(jìn)場(chǎng)施工。因恒興公司未按合同約定支付工程進(jìn)度款，2012年8月十建公司開(kāi)始出現(xiàn)誤工，2012年9月十建公司被迫全面停工。自2012年8月起至2013年底，十建公司多次向恒興公司致函，敦促其恢復(fù)施工，并賠償相關(guān)損失。2013年12月16日，恒興公司《工作聯(lián)系單》回復(fù)十建公司，因其資金困難，無(wú)法支付工程進(jìn)度款，同意十建公司暫停施工，具體復(fù)工另行通知，對(duì)自2012年8月以來(lái)因停工所造成的損失同意補(bǔ)償。
經(jīng)無(wú)錫中天造價(jià)師事務(wù)所有限公司鑒定伊春恒興和園一期建設(shè)項(xiàng)目2、3、4、5、6、7號(hào)樓及地下室已完部分工程造價(jià)76,512,816.82，停工經(jīng)濟(jì)損失為19,584,597.62元,其中窩工損失達(dá)10,422,150.00元。恒興公司已付款23,447,720.00元，十建公司尚欠工程款51,534,840.48元。
另查明：伊春恒興和園于2011年10月28日取得《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、2011年11月16日取得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、2011年12月1日分別取得一期、二期《建筑工程施工許可證》

本院認(rèn)為，十建公司與恒興公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》、《補(bǔ)充協(xié)議》系雙方真實(shí)意思表示，不違反法律、行政法規(guī)的效力性強(qiáng)制性規(guī)定，為合法有效合同，雙方均應(yīng)依約履行?，F(xiàn)訴爭(zhēng)工程已經(jīng)因恒興公司資金困難，無(wú)法給付工程款導(dǎo)致工程停工至今，十建公司舉示了主體及基礎(chǔ)的相應(yīng)送檢資料證實(shí)工程質(zhì)量合格，其主張工程款應(yīng)予給付，經(jīng)無(wú)錫中天造價(jià)師事務(wù)所有限公司鑒定，十建公司已完工程造價(jià)76,512,816.82元，依據(jù)雙方合同約定需下浮2%，則為74,982,560.48元，恒興公司已付款23,447,720.00元，欠付工程款額為51,534,840.48元，因該工程恒興公司未及時(shí)支付工程進(jìn)度款導(dǎo)致工程停工，無(wú)法復(fù)工，致使雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》、《補(bǔ)充協(xié)議》無(wú)法繼續(xù)履行，合同目的已經(jīng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)，十建公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第九十四條第一款第四項(xiàng)訴請(qǐng)解除上述合同應(yīng)予支持。
關(guān)于造成停工損失問(wèn)題。十建公司舉示了自2012年8月起至2013年底，十建公司多次向恒興公司致函，敦促其恢復(fù)施工，并賠償相關(guān)損失的證據(jù)。2013年12月16日，恒興公司《工作聯(lián)系單》給予回復(fù)，表明因恒興公司資金困難，無(wú)法支付工程進(jìn)度款，同意十建公司暫停施工，具體復(fù)工另行通知，對(duì)自2012年8月以來(lái)因停工所造成的損失同意補(bǔ)償。經(jīng)無(wú)錫中天造價(jià)師事務(wù)所有限公司依據(jù)鑒定，損失數(shù)額為19,584,597.62元,其中窩工損失達(dá)10,422,150.00元。經(jīng)查，自2013年3月至7月1日，長(zhǎng)達(dá)四個(gè)月時(shí)間里，該公司未盡到減損義務(wù)，采取必要措施，并全額支付工人工資，導(dǎo)致窩工損失擴(kuò)大。鑒于發(fā)包人恒興公司認(rèn)可存在十建公司損失的情況，而十建公司未盡到應(yīng)有的減損義務(wù)，本院經(jīng)綜合考量支持十建公司窩工損失部分的50%，即5,211,075.00元（10,422,150.00元×50%)。則恒興公司應(yīng)給付十建公司停工損失14,795,672.62元。
關(guān)于工程款利息問(wèn)題。依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十九條：“利息從應(yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)付。當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)間沒(méi)有約定或者約定不明的，下列時(shí)間視為應(yīng)付款時(shí)間：（一）建設(shè)工程已實(shí)際交付的，為交付之日；（二）建設(shè)工程沒(méi)有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日；（三）建設(shè)工程未交付，工程價(jià)款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日”之規(guī)定，訴爭(zhēng)工程未施工完畢，應(yīng)從十建公司起訴之日，即2015年8月14日起計(jì)算工程款利息。
關(guān)于十建公司主張建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)問(wèn)題。依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第二百八十六條及《最高人民法院

》第一、三、四條之規(guī)定，建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限為六個(gè)月，應(yīng)自建設(shè)工程竣工之日或者建設(shè)工程合同約定竣工之日開(kāi)始計(jì)算。本案訴爭(zhēng)工程至十建公司起訴時(shí)尚未竣工驗(yàn)收，自合同約定的竣工日期至起訴之日至已經(jīng)超過(guò)六個(gè)月，故十建公司主張優(yōu)先受償權(quán)本院不予支持。

綜上，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》第四條，《中華人民共和國(guó)合同法》第八條、第九十四條第一款第四項(xiàng)、第二百七十九條、第二百八十六條，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十八條第一款第一項(xiàng)、第十九條，以及《最高人民法院

》第一、三、四條之規(guī)定，判決如下：

一、解除2011年7月26日、2011年11月25日原告南京市第十建筑工程有限公司與被告伊春市恒興投資有限公司簽訂的《建設(shè)工程施工合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》；
二、被告伊春市恒興投資有限公司自本判決生效之日起十日內(nèi)，給付原告南京市第十建筑工程有限公司工程款51,534,840.48元。以該款為本金，自2015年8月14日起至本判決生效之日止按中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率計(jì)算利息；
三、被告伊春市恒興投資有限公司自本判決生效之日起十日內(nèi)，給付原告南京市第十建筑工程有限公司停工損失費(fèi)14,795,672.62元；
四、駁回原告南京市第十建筑工程有限公司其他訴訟請(qǐng)求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付延遲履行期間的債務(wù)利息。
案件受理446,800.00元，由伊春市恒興投資有限公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提交副本，上訴于最高人民法院。

審　判　長(zhǎng)　　王廣厚 代理審判員　　王景波 代理審判員　　安學(xué)思

書(shū)記員：劉丹