原告：北京志峰環(huán)保設(shè)備有限公司，住所地北京市通州區(qū)臺(tái)湖鎮(zhèn)永隆屯村。
法定代表人：邵志元，該公司經(jīng)理。
委托訴訟代理人：陳玉柱，河北北辰律師事務(wù)所律師。
原告：北京志峰環(huán)保設(shè)備安裝有限公司，住所地北京市通州區(qū)臺(tái)湖鎮(zhèn)永隆屯村。
法定代表人：邵佩，該公司經(jīng)理。
委托訴訟代理人：陳玉柱，河北北辰律師事務(wù)所律師。
被告：唐某開(kāi)灤趙各莊礦業(yè)有限公司，住所地唐某古冶區(qū)趙各莊。
法定代表人：李子輝，該公司董事長(zhǎng)。
委托訴訟代理人:王曉東，該公司員工。
委托訴訟代理人：于佳岳，該公司員工。

原告北京志峰環(huán)保設(shè)備有限公司、北京志峰環(huán)保設(shè)備安裝有限公司訴被告唐某開(kāi)灤趙各莊礦業(yè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2017年1月5日立案后，依法適用普通程序,公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告北京志峰環(huán)保設(shè)備有限公司的委托訴訟代理人陳玉柱，原告北京志峰環(huán)保設(shè)備安裝有限公司的委托訴訟代理人陳玉柱，被告唐某開(kāi)灤趙各莊礦業(yè)有限公司的委托訴訟代理人王曉東、于佳岳到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告北京志峰環(huán)保設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)北京志峰環(huán)保設(shè)備公司）、北京志峰環(huán)保設(shè)備安裝有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)北京志峰環(huán)保設(shè)備安裝公司）提出訴訟請(qǐng)求如下：1、判令被告立即給付工程款2042824元。2、案件訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。原告當(dāng)庭將第一項(xiàng)訴訟請(qǐng)求的工程款2042824元變更為1629590元，其中包括工程款154萬(wàn)元，看護(hù)費(fèi)89590元。事實(shí)與理由：2011年12月22日，原、被告雙方簽訂了《建設(shè)工程施工合同》，約定由原告為被告完成被告公司3000t/d生活污水處理站施工工程，土建費(fèi)用為253萬(wàn)元，設(shè)備費(fèi)用為143萬(wàn)元。我單位按照合同的要求依次進(jìn)行了設(shè)計(jì)、建設(shè)，提供了符合要求的污水處理設(shè)備并進(jìn)行了安裝。該工程在2012年10月31日進(jìn)行了四方驗(yàn)收，并辦理了竣工移交，2014年12月進(jìn)行了項(xiàng)目整體資料交接。但是該公司至今不予辦理給付工程款的手續(xù)，至今尚欠原告工程款、洽商及人員看護(hù)費(fèi)2042824元。

本院認(rèn)為：依法成立的合同，對(duì)當(dāng)事人具有法律約束力。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù)，不得擅自變更或者解除合同。建設(shè)工程施工合同是××進(jìn)行工程建設(shè)，××支付價(jià)款的合同。本案中，原告北京志峰環(huán)保設(shè)備公司、北京志峰環(huán)保設(shè)備安裝公司與被告唐某開(kāi)灤趙礦公司簽訂的《建設(shè)工程施工合同》系原、被告雙方的真實(shí)意思表示，不違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為合法有效，雙方均應(yīng)按照上述合同的約定履行自己的義務(wù)。原、被告雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》第三部分33條對(duì)竣工結(jié)算約定：“工程竣工并驗(yàn)收合格后3日內(nèi)，乙方報(bào)送完整的結(jié)算資料，7日內(nèi)工程款付至合同價(jià)款的90%，剩余10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期一年，待質(zhì)保期滿無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后14日內(nèi)一次付清”，該合同并未約定驗(yàn)收需要鑒定機(jī)關(guān)進(jìn)行鑒定，而原告提供的單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄、竣工移交證書(shū)已載明，涉案工程達(dá)到了合格標(biāo)準(zhǔn)，并驗(yàn)收合格，自2012年10月31日起該工程移交建設(shè)單位唐某開(kāi)灤趙礦公司管理，并進(jìn)入保修期，因此可以認(rèn)定涉案工程已經(jīng)竣工并驗(yàn)收合格，質(zhì)保期自2012年10月31日至2013年10月30日，在質(zhì)保期內(nèi)被告并未提供證據(jù)證明工程存在質(zhì)量問(wèn)題，故被告應(yīng)支付剩余合同價(jià)款154萬(wàn)元。原告主張被告支付看護(hù)費(fèi)用，因原告并未提供有效證據(jù)證明，故本院對(duì)看護(hù)費(fèi)用不予支持。關(guān)于被告主張?jiān)嫜悠诳⒐こ袚?dān)違約責(zé)任的抗辯，因原告北京志峰環(huán)保設(shè)備安裝公司與被告就工期竣工時(shí)間已經(jīng)協(xié)商一致進(jìn)行變更，原告在約定的2012年11月1日前一日，即2012年10月31日已經(jīng)竣工，并未延期竣工，故對(duì)被告該抗辯意見(jiàn)不予采納。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第八條、第六十條、第二百六十九條、第二百七十九條，《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條，《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條之規(guī)定，判決如下：

一、被告唐某開(kāi)灤趙各莊礦業(yè)有限公司于本判決生效后十五日內(nèi)給付原告北京志峰環(huán)保設(shè)備有限公司、北京志峰環(huán)保設(shè)備安裝有限公司合同剩余價(jià)款154萬(wàn)元；
二、駁回原告北京志峰環(huán)保設(shè)備有限公司、北京志峰環(huán)保設(shè)備安裝有限公司的其他訴訟請(qǐng)求。
如果未按判決指定的期限履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)19466元，由原告北京志峰環(huán)保設(shè)備有限公司、北京志峰環(huán)保設(shè)備安裝有限公司負(fù)擔(dān)3938元，由被告唐某開(kāi)灤趙各莊礦業(yè)有限公司負(fù)擔(dān)15528元。
如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人或代表人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省唐某市中級(jí)人民法院。

審　判　長(zhǎng)　李　冰 代理審判員　張　歡 人民陪審員　孔祥濤

書(shū)記員：王楊 附相關(guān)法條： 《中華人民共和國(guó)合同法》 第八條依法成立的合同，對(duì)當(dāng)事人具有法律約束力。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù)，不得擅自變更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保護(hù)。 第六十條當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)。 當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。 第二百六十九條建設(shè)工程合同是××進(jìn)行工程建設(shè)，××支付價(jià)款的合同。 建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同。 第二百七十九條建設(shè)工程竣工后，××應(yīng)當(dāng)根據(jù)施工圖紙及說(shuō)明書(shū)、國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，××應(yīng)當(dāng)按照約定支付價(jià)款，并接收該建設(shè)工程。 建設(shè)工程竣工經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可交付使用；未經(jīng)驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格的，不得交付使用。 《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》 第六十四條當(dāng)事人對(duì)自己提出的主張，有責(zé)任提供證據(jù)。 當(dāng)事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據(jù)，或者人民法院認(rèn)為審理案件需要的證據(jù)，人民法院應(yīng)當(dāng)調(diào)查收集。 人民法院應(yīng)當(dāng)按照法定程序，全面地、客觀地審查核實(shí)證據(jù)。 《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》 第二條當(dāng)事人對(duì)自己提出的訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)或者反駁對(duì)方訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)有責(zé)任提供證據(jù)加以證明。 沒(méi)有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的事實(shí)主張的，由負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利后果。