上訴人（原審原告）：劉某某，農(nóng)民。
委托代理人：裴樹花，河北仁浩律師事務所律師。
上訴人（原審被告）：中國石油天然氣股份有限公司河北衡水銷售分公司。住所地：衡水市勝利西路109號。
負責人：楊建明，該分公司總經(jīng)理。
委托代理人：孫德強，河北合明律師事務所律師。

上訴人劉某某及中國石油天然氣股份有限公司河北衡水銷售分公司（以下簡稱衡水石油分公司）因建筑工程施工合同糾紛一案，均不服河北省衡水市桃城區(qū)人民法院（2013）衡桃彭民二初字第9號民事判決，向本院提起上訴。本院于2013年5月21日受理后，依法組成由法官付圣云擔任審判長，法官王江豐、張曉參加的合議庭，于2013年5月31日公開開庭進行了審理。上訴人劉某某及其委托代理人裴樹花，上訴人衡水石油分公司的委托代理人孫德強到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
本院經(jīng)審理查明的事實與一審一致。

本院認為，衡水石油分公司對劉某某已于2007年12月份之前完成第16號加油站維修改造項目的全部施工任務的事實沒有異議，只是以工程量尚未經(jīng)其上級部門核定，維修價款沒有確定數(shù)額為由，主張不應支付。本院認為，衡水石油分公司相關負責人已就劉某某完成的工程量簽字確認，至于其是否已經(jīng)向上級部門報批，是衡水石油分公司內(nèi)部程序問題，屬其內(nèi)部調(diào)整的關系，不能以此對抗、約束第三人。由此，衡水石油分公司不應支付工程款的上訴理由不能成立；關于衡水石油分公司是否應當向劉某某支付逾期付款違約金問題。雙方就支付工程價款的期限沒有約定，但案涉工程已于2007年12月份經(jīng)衡水石油分公司驗收合格并交付使用。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第二百六十三條“定作人應當按照約定的期限支付報酬。對支付報酬的期限沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規(guī)定仍不能確定的，定作人應當在承攬人交付工作成果時支付”的規(guī)定，衡水石油分公司理應自工程交付之日起支付維修款。其未支付，已屬違約，根據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條：“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任”的規(guī)定，劉某某要求支付逾期付款違約金，合理合法，原審未予支持屬適用法律不當，應予糾正。據(jù)此，依照《中華人民共和國合同法》第六十條、第二百八十七條、第二百六十三條、第一百零七條、第一百一十三條第一款及《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第（二）項的規(guī)定，判決如下：

審判長 付圣云
審判員 王江豐
審判員 張曉

書記員： 徐佳佳