蝌蚪窝视频Por|午夜精品视频偷拍|网站升级狼友美日韩蜜|国产成人av按摩|天天干天天爽AV|97fuli日韩|亚洲免费一区婷婷日韩亚洲综合一区|加勒比久久综合色|日韩av免费高清不卡一级|国产成人在线资源

歡迎訪問(wèn)中國(guó)律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

劉傳聲與東某某華東壓瓦機(jī)械廠、楊某某定作合同糾紛一審民事判決書

2021-06-09 塵埃 評(píng)論0

原告劉傳聲,群眾。
委托代理人孫忠起,北京市大嘉(德州)律師事務(wù)所律師。
被告東某某華東壓瓦機(jī)械廠。住所地:東某某南霞口鎮(zhèn)堡北工業(yè)園區(qū)。
法定代表人楊某某,廠長(zhǎng)。
被告楊某某,群眾。
二被告委托代理人霍樹(shù)松,河北冀星律師事務(wù)所律師。

原告劉傳聲訴被告東某某華東壓瓦機(jī)械廠、楊某某定作合同糾紛一案,本院于2016年4月12日受理后,依法組成合議庭,審判員沈志學(xué)擔(dān)任審判長(zhǎng),代理審判員耿瀟迪主審本案,代理審判員魯曉娟參加評(píng)議,分別于2016年6月16日、2016年7月19日兩次公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理,原告劉傳聲及其委托代理人孫忠起、被告東某某華東壓瓦機(jī)械廠法定代表人楊某某、被告楊某某及二被告委托代理人霍樹(shù)松均到庭參加訴訟,本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明,2015年12月12日,原、被告雙方簽訂了工業(yè)產(chǎn)品加工定作合同,原告在被告處定作成型機(jī)一臺(tái),單價(jià)為34000元。原告于2015年12月13日將定金7000元打入被告在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的賬戶中。

本院認(rèn)為,原、被告于2015年12月12日簽訂《工業(yè)產(chǎn)品加工定作合同》,被告為原告定作成型機(jī)一臺(tái),單價(jià)為34000元,且原、被告均認(rèn)可該事實(shí),應(yīng)認(rèn)定原、被告間為加工定作合同關(guān)系。原告依照合同約定于2015年12月13日向被告支付定金7000元,被告亦依約為原告加工完成機(jī)器。庭審中原告主張被告未能如期交貨致使合同目的不能實(shí)現(xiàn),但原、被告簽訂的的合同第二條約定……“設(shè)備生產(chǎn)完畢乙方來(lái)甲方驗(yàn)貨,合格后設(shè)備運(yùn)到乙方調(diào)試完畢”……,原告應(yīng)先依約到被告處對(duì)其定作的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收,但原告并未履行先行驗(yàn)貨的義務(wù),因此原告以被告延期交付設(shè)備致使合同目的不成立為由要求解除合同本院不予支持。
另由于原告未提供證據(jù)證明被告存在違約行為及被告的違約行為給自己造成的損失,因此原告要求雙倍返還定金及賠償損失20000元的請(qǐng)求本院不予支持。綜上依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條第一款、第二百五十一條第一款、第二百六十三條;《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條之規(guī)定,判決如下:

駁回原告劉傳聲的訴訟請(qǐng)求。
案件受理費(fèi)300元由原告劉傳聲承擔(dān)。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于河北省滄州市中級(jí)人民法院。

審 判 長(zhǎng)  沈志學(xué) 代理審判員  耿瀟迪 代理審判員  魯曉娟

書記員:趙萍

Related posts

評(píng)論

成為第一個(gè)評(píng)論者

發(fā)表評(píng)論

評(píng)論

你的郵件地址不會(huì)公開(kāi). *表示必填

Top