原告代大平，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司房縣支行職工。
委托代理人鄧敏，湖北瑞泰律師事務(wù)所律師，代理權(quán)限：參與訴訟，代收法律文書。
被告十堰市逸某裝飾工程有限公司，住所地：湖北省房縣城關(guān)鎮(zhèn)北關(guān)社區(qū)5幢1單元1層103室。
法定代表人譚某，該公司經(jīng)理。
被告譚某，市民。

原告代大平訴被告十堰市逸某裝飾工程有限公司、譚某裝飾裝修合同糾紛一案，本院于2016年7月27日受理后，原告代大平申請(qǐng)對(duì)被告十堰市逸某裝飾工程有限公司已完成的裝飾裝修工程進(jìn)行價(jià)格鑒定。2016年8月16日，本院向原、被告雙方送達(dá)了評(píng)估報(bào)告后，本案繼續(xù)審審理。原告代大平及其委托代理人鄧敏到庭參加了訴訟，被告十堰市逸某裝飾工程有限公司及被告譚某經(jīng)傳票傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2015年8月6日，原告代大平購(gòu)買了位于十堰市茅箭區(qū)重慶路學(xué)府花園的7幢2單元2002號(hào)房屋。2015年10月26日，原告代大平（甲方）與被告十堰市逸某裝飾工程有限公司（乙方）簽訂了一份《逸某裝飾裝修工程施工合同》。合同約定的主要內(nèi)容為：1、工程名稱：家裝；工程地點(diǎn)：學(xué)府花園7#2#2002（7幢2單元2002號(hào)房屋）；承包方式：包工包料。2、開工日期：2015年10月26日，竣工日期：2016年1月16日，總天數(shù)：80天。3、合同價(jià)款：壹拾萬元整。4、工地進(jìn)場(chǎng)甲方應(yīng)支付合同價(jià)款60%，木工進(jìn)場(chǎng)支付合同價(jià)款30%，完工撤場(chǎng)當(dāng)天，結(jié)清余款。
因被告十堰市逸某裝飾工程有限公司未在約定期限內(nèi)完成裝修工程，2016年4月6日，原告代大平（甲方）與被告十堰市逸某裝飾工程有限公司（乙方）簽訂了一份《關(guān)于房屋裝修合同的補(bǔ)充協(xié)議》。約定的主要內(nèi)容為：1、甲乙雙方于2015年10月26日簽訂了十堰市重慶路學(xué)府花園7幢2單元2002號(hào)房屋裝修合同，約定工期80天，到2016年1月16日竣工，甲方當(dāng)時(shí)就依約支付工程款6萬元。但截止2016年4月5日，乙方僅完成了總工程量的20%。2、工期50天，開工日期2016年4月6日，竣工日期2016年5月26日。3、甲方未支付的工程款肆萬元如下支付。2016年4月6日支付工程款15000元，如工程進(jìn)度正常，下周內(nèi)再撥付10000元，尾款15000元待工程竣工驗(yàn)收合格后結(jié)算。4、乙方不按時(shí)竣工交付，每拖延一天按工程總款的1%支付違約金。
原告分別于2015年10月6日、2016年4月6日、2016年4月15日向被告十堰市逸某裝飾工程有限公司分別支付了60000元、15000元、10000元，共計(jì)85000元工程款。因被告未在協(xié)議約定期限內(nèi)完成裝修工程，為此，引起訴訟。
十堰楚信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所十楚鑒字（2016）第19號(hào)鑒定意見書認(rèn)為，十堰市重慶路學(xué)府花園七幢二單元2002號(hào)房屋已完工的裝飾裝修工程造價(jià)為43384.65元。原告支付了4000元鑒定費(fèi)用。
根據(jù)本院另案查明的事實(shí)，被告十堰市逸某裝飾工程有限公司無相關(guān)裝飾裝修工程施工資質(zhì)。

本院認(rèn)為：因被告十堰市逸某裝飾工程有限公司無相關(guān)的裝飾裝修工程施工資質(zhì)，其與原告代大平分別于2015年10月26日、2016年4月6日簽訂的《逸某裝飾裝修工程施工合同》及《關(guān)于房屋裝修合同的補(bǔ)充協(xié)議》根據(jù)法律規(guī)定，當(dāng)屬無效。為此，原告要求解除其與被告簽訂以上兩個(gè)合同的訴訟請(qǐng)求，本院不予支持。合同無效，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。為此，原告要求扣除被告十堰市逸某裝飾工程有限公司已做工程價(jià)格，被告向其返還41615.35元（85000元-43384.65元=41615.35元）工程款，并向其支付墊付的鑒定費(fèi)4000元的訴訟請(qǐng)求，本院予以支持。因合同無效，原告要求被告十堰市逸某裝飾工程有限公司根據(jù)合同約定向其支付3萬元違約金的訴訟請(qǐng)求，無法律依據(jù)，本院不予支持。因譚某為十堰市逸某裝飾工程有限公司的法定代表人，其與原告簽訂合同及收受工程款的行為為職務(wù)行為，其行為后果應(yīng)由公司承擔(dān)。為此，原告要求被告譚某承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的訴訟請(qǐng)求，本院不予支持。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條、第五十八條，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條，《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告十堰市逸某裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內(nèi)返還原告代大平工程款41615.35元及鑒定費(fèi)4000元，共計(jì)45615.35元。
二、駁回原告代大平其他訴訟請(qǐng)求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)1800元，減半收取900元，由被告十堰市逸某裝飾工程有限公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可以在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省十堰市中級(jí)人民法院。上訴人應(yīng)在遞交上訴狀時(shí)，預(yù)交上訴案件受理費(fèi)1800元。湖北省十堰市中級(jí)人民法院訴訟費(fèi)專戶名稱：湖北十堰市中級(jí)人民法院；開戶行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司十堰廣場(chǎng)支行；賬號(hào)：17×××01。通過郵局匯款的，款匯十堰市中級(jí)人民法院辦公室，郵編：442000；地址：十堰市郵電街12號(hào)。上訴人應(yīng)將注明一審案號(hào)的交費(fèi)憑證復(fù)印件同時(shí)交本院。上訴人在上訴期屆滿之次日起七日內(nèi)未預(yù)交，也未提出緩交、減交、免交上訴案件受理費(fèi)申請(qǐng)的，按自動(dòng)撤回上訴處理（本院不再另行送達(dá)預(yù)交上訴案件受理費(fèi)通知）。
本判決發(fā)生法律效力后，當(dāng)事人必須履行。一方拒絕履行的，對(duì)方當(dāng)事人可以向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。申請(qǐng)執(zhí)行的期間為二年，該期間從法律文書指定履行期間的最后一日起計(jì)算。

審判員　　薛莉莎

書記員：袁改華 本案適用的相關(guān)法律依據(jù)： 1、《中華人民共和國(guó)合同法》 第五十二條有下列情形之一的，合同無效： （一）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國(guó)家利益； （二）惡意串通，損害國(guó)家、集體或者第三人利益； （三）以合法形式掩蓋非法目的； （四）損害社會(huì)公共利益； （五）違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。 第五十八條合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方因此所受到的損失，雙方都有過錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 2、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》 第一條建設(shè)工程施工合同具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第（五）項(xiàng)的規(guī)定，認(rèn)定無效： （一）承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級(jí)的； （二）沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的； （三）建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無效的。 3、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》 第一百四十四條被告經(jīng)傳票傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭的，或者未經(jīng)法庭許可中途退庭的，可以缺席判決。