蝌蚪窝视频Por|午夜精品视频偷拍|网站升级狼友美日韩蜜|国产成人av按摩|天天干天天爽AV|97fuli日韩|亚洲免费一区婷婷日韩亚洲综合一区|加勒比久久综合色|日韩av免费高清不卡一级|国产成人在线资源

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

中國電子系統(tǒng)工程總公司與秦某某金海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛二審民事判決書

2021-06-09 塵埃 評(píng)論0

上訴人(原審被告):秦某某金海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地:昌黎縣黃金海岸滑沙場。組織機(jī)構(gòu)代碼:78572133-3。
法定代表人:石春宇,系該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:張旭光,河北德圣律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:王雪亮,該公司綜合辦主任。
被上訴人(原審原告):中國電子系統(tǒng)工程總公司,住所地:北京市豐臺(tái)區(qū)小屯路8號(hào)。組織機(jī)構(gòu)代碼:10000155-3。
法定代表人:杜雨田,系該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:韓玲,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,現(xiàn)住北京市朝陽區(qū),系該公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目經(jīng)理。

上訴人秦某某金海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱金海房地產(chǎn)公司)為與被上訴人中國電子系統(tǒng)工程總公司(以下簡稱電子系統(tǒng)總公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,不服河北省秦某某北戴河新區(qū)人民法院(2015)秦新民初字第199號(hào)民事判決,向本院提起上訴。本院于2016年9月2日立案后,依法組成合議庭公開開庭審理了本案。上訴人金海房地產(chǎn)公司的委托訴訟代理人張旭光、王雪亮和被上訴人電子系統(tǒng)總公司的委托訴訟代理人韓玲等到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
二審中,雙方當(dāng)事人均未提交新證據(jù)。本院二審查明的事實(shí)與原審法院認(rèn)定的事實(shí)一致。

本院認(rèn)為,上訴人金海房地產(chǎn)公司與被上訴人電子系統(tǒng)總公司簽訂的消防工程安裝施工合同合法有效,雙方應(yīng)依約履行。被上訴人電子系統(tǒng)總公司依約完成了合同約定的工程項(xiàng)目及洽商變更的工程,并經(jīng)竣工驗(yàn)收合格,其有權(quán)向上訴人主張給付工程款。關(guān)于欠付工程款的數(shù)額問題,原審法院依當(dāng)事人的申請(qǐng),依法委托有鑒定資質(zhì)的鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)工程價(jià)款進(jìn)行了評(píng)估,雙方當(dāng)事人應(yīng)按鑒定結(jié)論予以結(jié)算。上訴人金海房地產(chǎn)公司上訴主張的消防控制設(shè)備費(fèi)問題,鑒定機(jī)構(gòu)在書面答復(fù)中已明確說明該款項(xiàng)未在原報(bào)價(jià)中,因此,施工中由上訴人方現(xiàn)場工程師簽訂洽商變更單,該款應(yīng)在合同外另行計(jì)算。被上訴人電子系統(tǒng)總公司完成的洽商變更隱蔽工程,洽商變更單中均有上訴人方現(xiàn)場工程師簽字確認(rèn),增加的工程款,上訴人應(yīng)按鑒定結(jié)論予以給付。上訴人上訴主張僅有現(xiàn)場工程師一人簽字不予認(rèn)可,該主張與雙方所簽合同約定不符,亦無證據(jù)證明雙方約定洽商變更工程須由上訴人方核實(shí)人簽字方可生效,因此,上訴人該上訴主張缺乏理據(jù)。上訴人主張的單獨(dú)列項(xiàng)中人工費(fèi)的問題,原審采信鑒定意見按2010年河北工程建設(shè)造價(jià)信息予以計(jì)算價(jià)款并無不當(dāng),上訴人應(yīng)按鑒定結(jié)論給付該費(fèi)用。關(guān)于上訴人逾期給付工程款,對(duì)欠付工程款利息的起算時(shí)間問題,雙方所簽合同中有明確的約定,應(yīng)按合同履行。上訴人金海房地產(chǎn)公司雖至被上訴人電子系統(tǒng)總公司起訴前多次向被上訴人支付工程款,但原審判決僅判令上訴人對(duì)一審判決確認(rèn)的尚欠工程款承擔(dān)利息,對(duì)違約超期給付的工程款并未分段計(jì)算利息,因此,原審判決給付利息的時(shí)間并未侵犯上訴人的合法權(quán)益。一審判決由雙方按起訴請(qǐng)求及判決結(jié)果承擔(dān)訴訟費(fèi)及鑒定費(fèi)并無不當(dāng)。
綜上所述,金海房地產(chǎn)公司的上訴請(qǐng)求不能成立,應(yīng)予駁回;一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第(一)項(xiàng)、第一百七十五條之規(guī)定,判決如下:

駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費(fèi)14546元,由上訴人秦某某金海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。

審判長  張躍文 審判員  劉 京 審判員  潘秋敏

書記員:王秀蘭

Related posts

評(píng)論

成為第一個(gè)評(píng)論者

發(fā)表評(píng)論

評(píng)論

你的郵件地址不會(huì)公開. *表示必填

Top