蝌蚪窝视频Por|午夜精品视频偷拍|网站升级狼友美日韩蜜|国产成人av按摩|天天干天天爽AV|97fuli日韩|亚洲免费一区婷婷日韩亚洲综合一区|加勒比久久综合色|日韩av免费高清不卡一级|国产成人在线资源

歡迎訪問中國律師網!

咨詢熱線 023-8825-6629

中國建筑第六工程局有限公司北方分公司與牡丹江中維勞務工程有限公司建筑工程施工合同糾紛一案一審民事裁定書

2021-06-09 塵埃 評論0

原告:中國建筑第六工程局有限公司北方分公司,住所地沈陽市。
負責人:張武藝,總經理。
委托訴訟代理人:何巍,男,中國建筑第六工程局有限公司北方分公司員工。
委托訴訟代理人:王發(fā)國,黑龍江江昊律師事務所律師。
被告:牡丹江中維勞務工程有限公司,住所地。
法定代表人:何中文,經理。
委托訴訟代理人:管立君,黑龍江正大律師事務所律師。
委托訴訟代理人:張小軍(常用名張明輝),男,牡丹江中維勞務工程有限公司員工。
原告中國建筑第六工程局有限公司北方分公司(以下簡稱北方公司)與被告牡丹江中維勞務工程有限公司(以下簡稱中維公司)建筑工程施工合同糾紛一案,本院于2017年2月16日立案后,依法進行審理。

原告北方公司向本院提出訴訟請求:1.解除原告與被告簽訂的《土建主體結構勞務分包合同》;2.判令被告賠償違約停工造成的損失110萬元。事實與理由:2014年9月,原告與被告簽訂土建主體結構勞務分包合同。將鏡泊湖風景名勝區(qū)博物館及配套服務設施項目主體工程勞務分包給被告。雙方履行合同過程中,被告以停工逼迫原告支付超出合同約定的進度工程款,并于2015年8月13日停工至今。原告已支付被告工程款225.6萬元,超出合同約定的形象進度工程款,且超過了被告已完成工程量工程價款的總額。原告多次催促被告恢復施工,被告均拒絕恢復施工,已構成根本違約。原告恢復施工需要對已完成工程進行清理加固,因此造成的損失約110萬元。
本院經審查認為,《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條規(guī)定,原告應與本案具有直接的利害關系。本案中原告的起訴不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條第一款的規(guī)定,原告不是適格的主體,應駁回起訴。

依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條第一款規(guī)定,裁定如下:

駁回原告中國建筑第六工程局有限公司北方分公司的起訴。
如不服本裁定,可以在裁定書送達之日起十日內,向本院遞交上訴狀,并按照對方當事人的人數提出副本,上訴于牡丹江市
中級人民法院。

審判長  魏春梅 審判員  于延春 審判員  徐紅梅

書記員:安琪

Related posts

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top