中國人民解放軍66336部隊
朱杰（河北三興律師事務(wù)所）
楊明凡
新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司
何根大

原告中國人民解放軍66336部隊，住所高碑店市軍城辦事處楊子榮路1號。
法定代表人張利民，職務(wù)師長。
委托代理人朱杰，河北三興律師事務(wù)所律師。
委托代理人楊明凡，中國人民解放軍66336部隊營房科助理員。
被告新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司，住所河南省鄭州市電廠路3號。
法定代表人王建峰，職務(wù)董事長。
委托代理人何根大，新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司職員。
原告中國人民解放軍66336部隊與被告新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。原、被告均到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為:原、被告雙方簽訂的模擬訓(xùn)練中心施工合同合法有效，招投標(biāo)文件與合同約定不一致的，應(yīng)以合同約定內(nèi)容為準(zhǔn)。原、被告雙方對于合同價款6827192元、水暖洽商增加223927.35元、室外工程增加216920.86元、扣除未做項目997136.79元無爭議，本院予以確認(rèn)。保定大雁工程造價咨詢服務(wù)有限公司出具鑒定報告書中關(guān)于工程洽商土建變更2792426.5元，鑒定程序合法，結(jié)論客觀公正，本院予以采信。原告主張洽商增加工程價款下浮17.9%結(jié)算，在合同中無明確約定，不予支持。66336部隊模擬訓(xùn)練中心工程結(jié)算價款應(yīng)為合同價款6827192元加土建洽商變更2792426.5元加水暖洽商變更223927.35元加室外工程216920.86元減未做項目997136.79元等于9063329.92元。軍隊工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督報告、軍隊工程建設(shè)竣工驗收備案表中均記載竣工日期為2013年1月29日。原告主張竣工日期為2013年5月31日，證據(jù)不足，不予采信。合同約定的竣工日期為2012年1月28日，被告逾期366天竣工，按照合同約定應(yīng)向原告支付違約金732000元。依照《中華人民共和國合同法》第六十一條 ?、第六十二條 ?第二項 ?、第一百零七條 ?、第一百一十三條 ?第一款 ?、第一百一十四條 ?的規(guī)定，判決如下:
一、確認(rèn)中國人民解放軍66336部隊模擬訓(xùn)練中心工程結(jié)算價款為9063329.92元；
二、被告新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司給付原告中國人民解放軍66336部隊逾期竣工違約金732000元，于本判決生效后10日內(nèi)付清；
三、駁回原告其他訴訟請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條 ?之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費13560元，由原告中國人民解放軍66336部隊承擔(dān)3560元，被告新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司承擔(dān)10000元。鑒定費40000元，由原告中國人民解放軍66336部隊承擔(dān)20000元，被告新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司承擔(dān)20000元。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費，上訴于河北省保定市中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費的，按自動撤回上訴處理。

本院認(rèn)為:原、被告雙方簽訂的模擬訓(xùn)練中心施工合同合法有效，招投標(biāo)文件與合同約定不一致的，應(yīng)以合同約定內(nèi)容為準(zhǔn)。原、被告雙方對于合同價款6827192元、水暖洽商增加223927.35元、室外工程增加216920.86元、扣除未做項目997136.79元無爭議，本院予以確認(rèn)。保定大雁工程造價咨詢服務(wù)有限公司出具鑒定報告書中關(guān)于工程洽商土建變更2792426.5元，鑒定程序合法，結(jié)論客觀公正，本院予以采信。原告主張洽商增加工程價款下浮17.9%結(jié)算，在合同中無明確約定，不予支持。66336部隊模擬訓(xùn)練中心工程結(jié)算價款應(yīng)為合同價款6827192元加土建洽商變更2792426.5元加水暖洽商變更223927.35元加室外工程216920.86元減未做項目997136.79元等于9063329.92元。軍隊工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督報告、軍隊工程建設(shè)竣工驗收備案表中均記載竣工日期為2013年1月29日。原告主張竣工日期為2013年5月31日，證據(jù)不足，不予采信。合同約定的竣工日期為2012年1月28日，被告逾期366天竣工，按照合同約定應(yīng)向原告支付違約金732000元。依照《中華人民共和國合同法》第六十一條 ?、第六十二條 ?第二項 ?、第一百零七條 ?、第一百一十三條 ?第一款 ?、第一百一十四條 ?的規(guī)定，判決如下:

一、確認(rèn)中國人民解放軍66336部隊模擬訓(xùn)練中心工程結(jié)算價款為9063329.92元；
二、被告新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司給付原告中國人民解放軍66336部隊逾期竣工違約金732000元，于本判決生效后10日內(nèi)付清；
三、駁回原告其他訴訟請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條 ?之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費13560元，由原告中國人民解放軍66336部隊承擔(dān)3560元，被告新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司承擔(dān)10000元。鑒定費40000元，由原告中國人民解放軍66336部隊承擔(dān)20000元，被告新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司承擔(dān)20000元。

審判長：閆冠軍
審判員：張艷華
審判員：謝海燕

書記員：宮潔