原告(反訴被告):上海臣佳照明燈具有限公司,住所地上海市奉賢區(qū)。
法定代表人:李炳輝,董事長(zhǎng)。
委托訴訟代理人:吳英,中豪律師集團(tuán)(上海)律師事務(wù)所律師。
被告(反訴原告):上海堂泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地上海市松江區(qū)。
法定代表人:俞躍良,董事長(zhǎng)。
委托訴訟代理人:陳學(xué)彬,上海仕為律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:梁甘雪,上海仕為律師事務(wù)所律師。
原告(反訴被告)上海臣佳照明燈具有限公司與被告(反訴原告)上海堂泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司承攬合同糾紛一案,本院于2018年8月17日立案后,依法適用簡(jiǎn)易程序。審理中,被告提出反訴,本院合并公開開庭進(jìn)行審理。原告的委托訴訟代理人吳英、被告的委托訴訟代理人陳學(xué)彬、梁甘雪到庭參加訴訟。審理過(guò)程中,經(jīng)原告申請(qǐng)審價(jià)評(píng)估,該期間未計(jì)入審限,同時(shí)經(jīng)當(dāng)事人同意本案延長(zhǎng)簡(jiǎn)易程序適用期間三個(gè)月。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告起訴時(shí)向本院提出訴訟請(qǐng)求:1.判令被告立即支付剩余貨款898,561.3元;2.判令被告按銀行同期貸款利息支付逾期付款利息,自2016年8月6日起算至判決生效日止。審理過(guò)程中,原告變更其訴訟請(qǐng)求為:1.判令被告立即支付剩余貨款1,065,068.12元;2.判令被告按銀行同期貸款利息支付逾期付款利息,自2016年8月6日起算至判決生效日止。事實(shí)和理由:原告與被告于2016年4月5日簽訂《施工合同》,被告將平高廣場(chǎng)燈光照明亮化工程發(fā)包給原告,并約定了總價(jià)款以及支付期限。原告依約履行了全部合同義務(wù),被告僅支付了預(yù)付款、進(jìn)度款以及部分結(jié)算款,故原告訴至本院請(qǐng)求判如所請(qǐng)。
被告辯稱:不同意原告訴請(qǐng)。1.原被告之間是建設(shè)工程施工合同關(guān)系,原告訴請(qǐng)為工程款;2.就工程款而言,因?yàn)樵嫖窗丛O(shè)計(jì)圖紙施工,導(dǎo)致工程達(dá)不到合同要求和設(shè)計(jì)圖紙的效果,且原告中途擅自離場(chǎng),致使工程處于停工狀態(tài),按照合同約定原告構(gòu)成違約,故無(wú)權(quán)要求被告支付剩余工程款,且合同約定如果工程質(zhì)量和工期達(dá)不到合同要求,不但原告無(wú)權(quán)要求支付工程款且被告已支付的工程款也應(yīng)該返還被告;3.在建設(shè)工程施工合同履行中,被告不存在違約行為,也不構(gòu)成遲延支付工程款,無(wú)需承擔(dān)延遲付款利息;4.原告工程量和工期沒有達(dá)到相應(yīng)要求,原告無(wú)權(quán)主張支付相應(yīng)款項(xiàng);5.保證金還未到合同約定支付期限,不同意支付。
同時(shí)被告提出反訴請(qǐng)求:判令1.解除原、被告于2016年4月5日簽訂的《施工合同》;2.原告將平高廣場(chǎng)大樓外立面恢復(fù)原狀;3.原告返還被告已支付的600,000元工程款;4.判令原告向被告支付從2016年4月23日起計(jì)算至2018年9月25日即合同解除之日止的違約金886,000元;5.判令原告向被告支付違約金300,000元。事實(shí)和理由:原告開始施工后,并未按照設(shè)計(jì)單位的圖紙進(jìn)行施工,也沒有按照要求采購(gòu)燈具等施工材料,導(dǎo)致施工效果完全不能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,監(jiān)理單位和被告發(fā)現(xiàn)后要求原告調(diào)整遭到原告拒絕。施工過(guò)程中,原告擅自停工并離場(chǎng),且拒絕將相應(yīng)的工程竣工資料交付給被告,基于此,被告提出反訴請(qǐng)求。
針對(duì)被告的反訴,原告辯稱:不同意被告全部反訴請(qǐng)求:施工合同已經(jīng)履行完畢;涉案工程交付被告使用近2年半,被告從未主張解除合同,反而以各種理由推脫付款,故被告不具有解除合同的權(quán)利;亦不存在恢復(fù)原狀的依據(jù);被告沒有主張違約金的權(quán)利。
當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求提交了相應(yīng)的證據(jù),本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了舉證質(zhì)證,并認(rèn)定事實(shí)如下。
2016年4月5日,由被告作為甲方、原告作為乙方簽訂《施工合同》約定:1.工程名稱為“平高廣場(chǎng)燈光照明亮化工程”(以下簡(jiǎn)稱“涉案工程”),工程地點(diǎn)為上海松江地鐵九號(hào)線松江體育中心站“平高廣場(chǎng)”,東南至體育場(chǎng),西至九峰路、北至榮樂(lè)中路,甲方指定位置,承包范圍為:室內(nèi)外燈光照明亮化工程燈具采購(gòu)及安裝、調(diào)試。工程包設(shè)計(jì)、包施工、包材料、包維修、包安全、包效果。2.合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、會(huì)議紀(jì)要約定內(nèi)容以及設(shè)計(jì)變更工程指令執(zhí)行、安全文明施工、成品保護(hù)、工地保安等),凡乙方原因未能完成或未能按質(zhì)按期完成,造成甲方損失的,乙方負(fù)責(zé)賠償甲方的誤工、人員、材料等全部損失;上述情況下,甲方有權(quán)解除本合同,要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任,支付合同總價(jià)的20%的違約金,并另?yè)袷┕挝煌瓿?,所發(fā)生的費(fèi)用(另加20%的管理費(fèi))由乙方承擔(dān),工期不予延長(zhǎng)。3.本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為:一次性驗(yàn)收合格且高于國(guó)家及上海市標(biāo)準(zhǔn)。符合甲方提供技術(shù)要求及甲方審定的設(shè)計(jì)圖紙要求的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及上海圣境照明設(shè)計(jì)有限公司提供的設(shè)計(jì)圖紙及效果圖中效果;本工程質(zhì)量目標(biāo)為:交付給甲方和物業(yè)使用滿意。并保證用于項(xiàng)目的材料、設(shè)備品牌、質(zhì)量與合同價(jià)格清單上的品牌、質(zhì)量一致。4.本工程工期30日歷天,開工時(shí)間2016年3月24日,竣工日期2016年4月22日全部工程竣工;乙方應(yīng)按以上工期完成施工,且乙方需根據(jù)甲方計(jì)劃要求無(wú)條件調(diào)整工期,以滿足甲方實(shí)際工程需要。工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,乙方應(yīng)按甲方和監(jiān)理的要求拆除和重新施工,直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。5.非本合同6.6條(暫停施工)原因,如乙方未能按期完成合同約定工期要求,必須向甲方支付違約金每日5,000元并承擔(dān)甲方由此引發(fā)的所有相關(guān)損失,甲方在當(dāng)期工程款項(xiàng)中扣除,此賠償費(fèi)的支付并不能解除乙方應(yīng)完成工程的責(zé)任或本合同約定的其他責(zé)任,逾期超15日的,甲方有權(quán)解除本合同,要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任,支付合同總價(jià)的20%的違約金并另?yè)袷┕挝煌瓿桑l(fā)生的費(fèi)用(另加20%的管理費(fèi))由乙方承擔(dān)。6.工程造價(jià),本合同燈具單價(jià)鎖定,燈具總價(jià)按照實(shí)際發(fā)生工程量計(jì)算;登記及材料采購(gòu)合同總金額1,200,000元,按實(shí)結(jié)算……價(jià)格清單中的單價(jià)在協(xié)議書內(nèi)約定后,任何一方不得擅自改變;燈光照明亮化工程施工費(fèi)用共計(jì)300,000元,為一次性總包價(jià),已包含全部管線、燈具安裝、調(diào)試、人工費(fèi)、稅金等全部費(fèi)用,該費(fèi)用為閉口價(jià),不因工程量變動(dòng)而增加,工程總價(jià)款為1,500,000元;當(dāng)甲方按照本合同約定的方法提出工程量增減時(shí),合同價(jià)款可進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整的依據(jù)為:價(jià)格清單的綜合單價(jià)*增減的數(shù)量;涉及甲方對(duì)發(fā)包工作進(jìn)行變更的,在變更確定后14天內(nèi),乙方應(yīng)提出變更合同價(jià)款的報(bào)告,經(jīng)甲方書面確認(rèn)后調(diào)整合同價(jià)款;因乙方自身原因?qū)е碌墓こ套兏?,乙方無(wú)權(quán)要求追加合同價(jià)款。7.付款:預(yù)付款10萬(wàn)元,本合同簽訂、收到乙方正式等額發(fā)票后予以支付;進(jìn)度款,按工程進(jìn)度支付進(jìn)度款(進(jìn)度款為30萬(wàn)元),完成燈光照明量化工程全部工程量的50%后,經(jīng)甲方核定工程量后,甲方向乙方支付30萬(wàn)元的進(jìn)度款;乙方應(yīng)按甲方規(guī)定的時(shí)間向監(jiān)理及甲方代表遞交工程款支付申請(qǐng)書;結(jié)算款,本泛光照明工程施工安裝完成、驗(yàn)收合格并取得泛光照明工程驗(yàn)收合格證書,乙方審報(bào)結(jié)算,結(jié)算經(jīng)甲方審核通過(guò)且管線穩(wěn)定運(yùn)行一個(gè)月并付款文件齊全后60個(gè)工作日內(nèi)付至本合同結(jié)算金額的90%(乙方同時(shí)提供包含保修款在內(nèi)全額發(fā)票);保修款為合同結(jié)算金額的10%,保修款不計(jì)利息,保修期滿五年后按照《工程保修協(xié)議書》中的規(guī)定結(jié)清;本泛光照明工程施工完成,驗(yàn)收合格并取得泛光照明驗(yàn)收合格證明,乙方向甲方遞交結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料,甲乙雙方按照協(xié)議書約定的合同價(jià)款和實(shí)際工程數(shù)量進(jìn)行結(jié)算;乙方未能向甲方遞交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料,造成結(jié)算不能正常進(jìn)行或結(jié)算價(jià)款不能及時(shí)支付的責(zé)任由乙方承擔(dān);結(jié)算資料包括不限于以下:工程竣工驗(yàn)收及移交證明;結(jié)算匯總表及明細(xì)表,結(jié)算匯總表須加蓋公章;工程簽證單原件及相應(yīng)結(jié)算資料;甲供材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單及限價(jià)單;合同計(jì)價(jià)清單復(fù)印件;結(jié)算對(duì)賬單;水電費(fèi)結(jié)清證明;合同結(jié)算需要提供的票據(jù);經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)的結(jié)算用竣工圖紙。8.工程質(zhì)量、工期達(dá)不到本合同要求的,在處理完成之前,乙方無(wú)權(quán)要求支付任何款項(xiàng);乙方達(dá)到付款節(jié)點(diǎn)時(shí),須向甲方提交《付款申請(qǐng)報(bào)告》以及經(jīng)甲方或甲方委托單位審核簽字的《進(jìn)度款審批表》;如乙方未及時(shí)申報(bào)或未及時(shí)提供有效的付款證明文件,造成工程款延期支付,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,并不得影響任何工程進(jìn)展。9.工程具備竣工驗(yàn)收條件,乙方應(yīng)按國(guó)家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定,提前15日向監(jiān)理公司提供完整竣工資料、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。監(jiān)理公司認(rèn)為符合驗(yàn)收條件后組織甲方及相關(guān)單位驗(yàn)收,不合格處必須整改并達(dá)到復(fù)驗(yàn)合格標(biāo)準(zhǔn)。工程完工后乙方應(yīng)配合繪制竣工圖,并將全部有效的竣工檔案資料移交給甲方存檔。10.雙方任何一方未能履行合同相關(guān)條款,均屬違約行為,違約行為所造成的損失概由違約方承擔(dān);乙方任何一項(xiàng)逾期達(dá)十日,甲方有權(quán)解除合同,同時(shí)乙方并應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本合同總金額20%的違約賠償金及甲方因此遭受的全部損失。乙方無(wú)故停工達(dá)五日以上的,甲方有權(quán)解除合同,乙方并應(yīng)當(dāng)無(wú)條件于七日內(nèi)退場(chǎng),乙方并應(yīng)當(dāng)承擔(dān)合同總價(jià)20%的違約賠償金。在施工過(guò)程中,對(duì)于工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方或監(jiān)理方的指令或要求修理、拆除、返工、改建,直到符合約定標(biāo)準(zhǔn);但如該乙方違反國(guó)家強(qiáng)制性規(guī)定,或乙方未按指令或要求整改逾期達(dá)五日仍未符合約定標(biāo)準(zhǔn),或同一部位經(jīng)兩次指令仍未符合約定標(biāo)準(zhǔn)的,甲方有權(quán)解除合同,乙方并應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本合同總金額20%的違約賠償金及甲方因此遭受的全部損失。11.第19條對(duì)合同生效、解除與終止的情形作了約定。合同另對(duì)其他事項(xiàng)作了約定。
原告在審理中提供了《平高廣場(chǎng)燈光照明亮化工程安裝清單》,對(duì)于使用的設(shè)備名稱及數(shù)量進(jìn)行明確,落款處有被告代表“張永高”于2017年8月18日的簽名及手書“現(xiàn)場(chǎng)安裝數(shù)量確認(rèn)”。原告另提供了《平高廣場(chǎng)玻璃幕墻燈光數(shù)量清單》,下有案外人“王星”等二人于2017年8月10日的簽名。
被告在審理中提供了1.監(jiān)理單位上??迫鹫嬲\(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司于2016年4月26日向被告出具的《監(jiān)理工作聯(lián)系單》,內(nèi)容為:涉案工程原定2016年4月22日施工完成,現(xiàn)已逾期,但燈光施工單位原告仍未按設(shè)計(jì)圖紙完成施工,另原告未按設(shè)計(jì)單位圖紙進(jìn)行施工,未按要求采購(gòu)燈具等施工材料,監(jiān)理單位要求原告按設(shè)計(jì)圖紙調(diào)整,原告置之不理不予調(diào)整……2.設(shè)計(jì)單位上海圣境照明設(shè)計(jì)有限公司于2016年8月12日向原告發(fā)出的關(guān)于涉案工程施工質(zhì)量問(wèn)題的公函,內(nèi)容為原告未按照施工圖紙施工,要求原告調(diào)整,但被置之不理……3.設(shè)計(jì)單位上海圣境照明設(shè)計(jì)有限公司于2017年8月16日就涉案工程施工質(zhì)量出具的書面反映:原告未按設(shè)計(jì)圖紙施工,未按要求整改;施工材料、施工工藝完全未達(dá)到設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)圖紙材料、工藝要求……4.2018年9月7日,設(shè)計(jì)單位上海圣境照明設(shè)計(jì)有限公司出具情況說(shuō)明以證明原告未按照該單位提供的設(shè)計(jì)圖紙施工,未達(dá)到設(shè)計(jì)單位及效果圖要求燈光效果,至今仍未完成。原告對(duì)此均不予認(rèn)可。
審理中,經(jīng)當(dāng)事人申請(qǐng)由本院委托鑒定,上海同濟(jì)工程咨詢有限公司出具司法鑒定意見書,認(rèn)為:涉案工程根據(jù)目前現(xiàn)場(chǎng)情況的工程量、施工費(fèi)的造價(jià)為1,370,334元,其中合同內(nèi)工程造價(jià)為1,263,943元;合同外工程造價(jià)為106,391元。原告對(duì)此予以認(rèn)可,被告對(duì)此提出了部分書面異議認(rèn)為:原告新提交安裝結(jié)算清單是原告自行制作,不予認(rèn)可;原告未按設(shè)計(jì)圖紙施工,導(dǎo)致工程達(dá)不到設(shè)計(jì)效果;原告要求被告按其清單上的價(jià)格及數(shù)量付款,無(wú)合同依據(jù)。
關(guān)于被告的已付工程款,原被告確認(rèn)被告已經(jīng)向原告支付工程款共計(jì)600,000元,支付時(shí)間和數(shù)額分別為:2016年4月14日轉(zhuǎn)賬支付100,000元;2016年7月8日轉(zhuǎn)賬支付300,000元;2017年5月26日轉(zhuǎn)賬支付200,000元。
關(guān)于原告的撤場(chǎng)時(shí)間,原告稱在2016年4月即完成涉案工程,此后一直在根據(jù)被告要求進(jìn)行調(diào)整,最終在2016年底撤場(chǎng),系因涉案工程所在整體工程其他部分延誤所導(dǎo)致;被告一直拖欠不支付錢款,雙方一直交涉故在2017年8月原告制作清單交給被告確認(rèn)。被告對(duì)此稱,因?yàn)樵孀陨淼脑?,涉案工程尚未完工及交付被告,也沒有進(jìn)行驗(yàn)收。
另查明,原告為本案鑒定已先行支付鑒定費(fèi)37,500
上述事實(shí),主要由施工合同、清單、發(fā)票、轉(zhuǎn)賬憑證、司法鑒定意見書及當(dāng)事人陳述等證據(jù)證明,本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為:根據(jù)施工合同約定的內(nèi)容,本院認(rèn)為原告和被告簽訂的施工合同屬于承攬合同關(guān)系。施工合同系雙方之間的真實(shí)意思表示,未違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,屬有效合同,當(dāng)事人均應(yīng)恪守。
當(dāng)事人對(duì)自己提出的訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)或者反駁對(duì)方訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí),應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)加以證明,但法律另有規(guī)定的除外。在作出判決前,當(dāng)事人未能提供證據(jù)或者證據(jù)不足以證明其事實(shí)主張的,由負(fù)有舉證證明責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利的后果。
就原告的訴訟請(qǐng)求,根據(jù)原告提供的清單以及據(jù)此所進(jìn)行的司法鑒定,可以認(rèn)定原告已經(jīng)按約完成了合同內(nèi)容,且被告已經(jīng)對(duì)涉案工程中原告實(shí)際安裝的燈具等以清單的方式進(jìn)行確認(rèn),且已實(shí)際使用涉案工程,現(xiàn)被告以原告未完成合同約定內(nèi)容等為由主張解除合同,缺乏相應(yīng)的事實(shí)依據(jù),被告應(yīng)該予以支付剩余款項(xiàng)。本院委托上海同濟(jì)工程咨詢有限公司根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)以及原被告確認(rèn)的清單所形成的鑒定意見書,可以作為認(rèn)定被告應(yīng)付工程款的依據(jù),據(jù)此,被告應(yīng)付款合計(jì)為1,370,334元,扣除保修款,現(xiàn)階段被告應(yīng)付款為1,233,300.60元,扣除被告已付的600,000元,被告還需支付原告633,300.60元。至于利息,本院認(rèn)為以自原告起訴之日作為起算之日為宜,標(biāo)準(zhǔn)按照中國(guó)人民同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算。
就被告主張解除施工合同以及基于此所提出的主張,本院認(rèn)為基于上述分析,且被告提供的證據(jù)不足以證明原告的違約情況以及被告據(jù)此可以主張合同解除的依據(jù),故對(duì)于被告的全部反訴請(qǐng)求,本院均不予支持。
綜上,依照《中華人民共和國(guó)合同法》第八條第一款以及《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>的解釋》第九十條的規(guī)定,判決如下:
一、被告(反訴原告)上海堂泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于本判決生效之日十日內(nèi)支付原告(反訴被告)上海臣佳照明燈具有限公司款項(xiàng)633,300.60元;
二、被告(反訴原告)上海堂泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于本判決生效之日十日內(nèi)支付原告(反訴被告)上海臣佳照明燈具有限公司利息(以633,300.60元為基數(shù),按照中國(guó)人民銀行公布的同期貸款利率的標(biāo)準(zhǔn),自2018年8月17日起計(jì)算至本判決生效之日止);
三、駁回被告(反訴原告)上海堂泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的全部反訴請(qǐng)求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
本訴案件受理費(fèi)14,386元,減半收取7,193元、反訴案件受理費(fèi)10,517元,鑒定費(fèi)37,500元,合計(jì)訴訟費(fèi)55,210元,由原告(反訴被告)上海臣佳照明燈具有限公司負(fù)擔(dān)2,126.50元(已付)、被告(反訴原告)上海堂泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負(fù)擔(dān)53,083.50元(已付10,517元,余款42,565.50元于本判決生效之日起七日內(nèi)交付本院)。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于上海市第一中級(jí)人民法院。
審判員:李曉蕾
書記員:顧家俊
成為第一個(gè)評(píng)論者