原告(反訴被告):上海瑾汭建筑裝飾工程有限公司,住所地上海市寶山區(qū)。
法定代表人:韓琪,總經(jīng)理。
被告(反訴原告):上海奇知教育信息咨詢有限公司,住所地上海市浦東新區(qū)。
法定代表人:張站良,執(zhí)行董事。
委托訴訟代理人:羅新宇,上海先誠律師事務所律師。
委托訴訟代理人:謝慈祥,上海先誠律師事務所律師。
原告上海瑾汭建筑裝飾工程有限公司(以下至判決主文前簡稱“瑾汭公司”)與被告上海奇知教育信息咨詢有限公司(以下至判決主文前簡稱“奇知公司”)裝飾裝修合同糾紛一案,本院于2018年10月10日立案受理后,依法適用簡易程序。被告奇知公司于2018年10月28日向本院提出反訴。經(jīng)雙方當事人同意,本院依法延長適用簡易程序兩個月。本院于2019年2月22日公開開庭對本訴及反訴進行了合并審理。原告瑾汭公司的法定代表人韓琪,被告奇知公司的法定代表人張站良及委托訴訟代理人謝慈祥到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告瑾汭公司向本院提出訴訟請求:1、判令被告償還施某合同工程款人民幣60,000元、增項款58,763元、設計合同款3,000元,合計121,763元;2、判令被告承擔本案全部訴訟費用。事實和理由:2018年4月24日,原告瑾汭公司與被告奇知公司的法定代表人張站良簽訂了上海市浦東新區(qū)崮山路XXX號XXX室《室內(nèi)設計及施某合同》,設計合同金額5,000元,施某合同金額600,000元。項目于2018年8月20日竣工后,被告簽署了相應的竣工單,但以各種理由不進行驗收。合同第七條第三小條約定:甲方使用即默認驗收合格。被告已經(jīng)入駐近一個月之久,但被告按合同約定只支付了設計費2,000元及竣工工程款51萬元。合同約定的四期工程款6萬元及增項款58,763元,應于工程竣工驗收后工程后2天內(nèi)支付,但被告以各種理由拒絕付款。
被告奇知公司辯稱,被告不同意支付原告主張的工程款6萬元。因原告工程未達到驗收標準,時至今日仍未竣工,依然有較多小瑕疵需要處理。雙方在2018年6月25日竣工時的微信聊天中,原告曾確認工程中存在的一些問題,時至今日尚未處理。對原告所主張的增項款58,763元不予認可,被告確認增項款為34,327.2元。此外原告所主張的不銹鋼包邊項目并非增項,系原告對于裝修方案的整改方案。原先的方案為方鋼骨架噴漆,原告噴過一部分但顏色不均勻無法達到效果,被告不予認可。因此,原告決定改變方案,改成了第二種不銹鋼包邊的方案。對于不銹鋼包邊長度237米不予確認。對于設計合同款,愿意支付。
反訴原告奇知公司向本院提出訴訟請求:判令反訴被告瑾汭公司賠償反訴原告奇知公司各項損失合計308,990.85元;2、反訴被告瑾汭公司承擔本案的反訴訴訟費用。事實和理由:反訴原告與反訴被告于2018年4月28日簽訂《施某合同》,約定反訴原告委托反訴被告對其租賃的上海市浦東新區(qū)中港匯大廈202單元房屋進行裝修工程施某,并在合同中約定了工程造價、工程期限、支付方式等相關(guān)內(nèi)容。合同簽訂后,反訴原告依約向反訴被告支付各階段工程款,但反訴被告在施某過程中不僅存在未按照施某圖紙施某的現(xiàn)象,而且在用料方面存在多處以次充好的情況,導致裝修效果極差,嚴重影響反訴原告的正常使用。另外,反訴被告施某工期超過約定期限,導致反訴原告后續(xù)工作無法正常開展。又因反訴被告材料問題,導致除味工作花費大量時間,很多學員因為氣味原因向反訴原告申請了退費。上述一系列事件,不僅給反訴原告造成重大損失,也給反訴原告的名譽造成了不利影響,嚴重影響了反訴原告日后的招生工作。針對上述情況,反訴原告多次找到反訴被告溝通解決方案,但反訴被告不僅態(tài)度蠻橫,還派工作人員到反訴原告處鬧事。各項損失具體包括:1、影音室臺階減半7,875元(15,750/2);2、過道和前臺彩鋁變成鋁塑板:40,800元(市場差價400/平方,共計102平方);3、搬運垃圾款800元、前臺背景墻墊付款1,000元;4、工期延誤,房租損失61,697.65元(7×8,813.95);5、工期延誤造成的退費損失28,050元(2,550+6,120+6,120+6,120+7,140);6、吊頂涂料補有色差,面積太多,賠償30,000元;7、吧臺做工太差,太粗糙,只能臨時用,賠償8,160元;8、吧臺背景墻粗糙,沒有按安裝要求做,賠償6,804元;9、護墻板材料不合格,甲醛超標,并且氣味大,導致教室無法使用,后期甲方不得不另行請工人處理,花費如下:材料費用28,860元(1,450+17,870+9,380+160),人工費3,200元(2,000+1,200);10、治理護墻板花費45,000元(15,000+30,000);11、前臺設計和重新制作19,150元(3,000+16,150);12、影音室換隔音板2,587.2元(1,567.2+1,020);13、弱電未按報價清單布線,造成原有設備不能用,需要重新?lián)Q設備6,080元;14、玻璃隔斷減項3,730元[(468-95)×10];15、另外找公司做消防審批需要配合的花費2,500元(2,000+500);16、三個門口未收邊,重新找工人做收費3,000元;17、塑膠地板質(zhì)量太差,已經(jīng)開始損壞,賠償7,670元;18、門頂部有比較大的空隙到目前為止沒有處理,現(xiàn)要求自行處理,處理費用為2,000元。請求維護反訴原告的合法權(quán)益。
反訴被告瑾汭公司辯稱,不同意對方訴請,施某質(zhì)量如果未達標,應當通知其維修,但對方未通知反訴被告即開始維修,故不予認可。反訴原告提交的證據(jù)很多與本案無關(guān)。
本院經(jīng)審理認定事實如下:2018年4月24日,被告奇知公司以上海市奇知培優(yōu)教育機構(gòu)(甲方)的名義與原告瑾汭公司(乙方)簽訂《設計合同》,合同約定甲方委托乙方承接裝飾工程設計,工程名稱為上海市奇知培優(yōu)教育機構(gòu)室內(nèi)裝修工程,地址為上海市浦東新區(qū)中港匯大廈202單元。本項目設計費5,000元,合同簽訂1日內(nèi),甲方應付給乙方總合同款的2,000元為定金,如甲方對本設計方案沒有任何異議,則開工前1天內(nèi),甲方應支付給乙方合同款3,000元為尾款。被告奇知公司已支付2,000元定金,尾款3,000元尚未支付。2018年4月28日,被告奇知公司以奇知培優(yōu)教育機構(gòu)(甲方)的名義與原告瑾汭公司(乙方)簽訂《施某合同》,該合同中第一條工程項目約定,工程名稱:奇知培優(yōu)教育機構(gòu)室內(nèi)裝修工程,工程詳細地址:上海市浦東新區(qū)中港匯202單元,工程造價60萬元。第二條施某準備約定,甲方指派張站良為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、協(xié)商、登記手續(xù)和其他事宜。第三條工程期限約定,工程總工期為45天(以物業(yè)核發(fā)的進場施某許可證的時間為起始時間),自2018年5月2日開工至2018年6月17日,6月18日竣工驗收。如遇下列情況,工期相應順延:……2)因甲方提出增減項目而造成較大設計變更,因而影響進度;……4)非因乙方原因而對隱蔽工程驗收不及時影響下一道工序施某。第四條工程質(zhì)量約定,本工程以施某圖紙、作法說明、設計變更和國家制定的安裝工程驗收質(zhì)量標準為質(zhì)量評定驗收標準。第五條工程價款的支付與結(jié)算,合同簽訂后2日內(nèi),甲方支付給乙方合同總金額30%的預付款18萬元,施某15天內(nèi),甲方支付給乙方合同總金額35%的工程款,計人民幣21萬元,施某30天內(nèi),甲方支付給乙方合同總金額20%的工程款,計人民幣12萬元。工程竣工驗收完畢后2天內(nèi),甲方支付給乙方合同總金額10%的工程尾款,計人民幣6萬元。第六條施某與設計變更約定,乙方交付的設計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料,作為施某的有效依據(jù),履約中甲、乙雙方簽字認可的相關(guān)文件(會議紀要、補充協(xié)議等),作為施某的補充依據(jù),與合同具有同等的法律效力。由甲方及時同乙方等有關(guān)單位研究確定修改意見或變更設計文件,待甲方認可后,乙方應按修改或變更的設計文件進行施某,若發(fā)生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機構(gòu)設備調(diào)遷、材料及配件擠壓的實際損失)由甲方負責,并調(diào)整合同造價。第七條工程驗收約定,工程竣工驗收后,甲方方可使用,如工程未經(jīng)甲、乙雙方驗收,甲方提前使用或擅自動用,則視為驗收合格。
2018年5月3日,仲量聯(lián)行中港匯·浦東物業(yè)管理中心出具建筑工程許可證,許可證顯示單元號為202,裝修公司為瑾汭公司,施某期限為2018年5月3日至2018年6月30日。
2018年6月25日,被告法定代表人張站良書面確認“今天工地整體竣工,鑰匙交付10把,剩下兩把鑰匙,一把大門遙控器后期結(jié)算交付。需要整改的問題需要及時修好?!碑斕欤谖⑿拧搬纳铰分懈蹍R202單元施某群”中,雙方溝通需要整改的現(xiàn)場問題:1、前臺大理石板開孔;2、門與過道接縫處高低不平;3、前臺抽屜板什么時間加工好。審理過程中,原、被告確認:1、原告方已處理完畢,2、由被告方自行處理即第18項損失賠償請求,3、更換無需原告處理。在審理過程中,被告奇知公司確認工程交付的時間為2018年6月25日,并于2018年7月1日投入使用。
針對雙方的爭議,本院分別查明如下:
一、原告訴訟請求所涉及的爭議:
1、工程款支付情況。合同簽訂后,原告依約進場施某,至雙方產(chǎn)生糾紛前,被告已依約支付的價款為51萬元,即85%的合同總工程款。被告尚未支付《施某合同》約定的10%的工程尾款6萬元。
2、工程增項問題。工程施某過程中,被告法定代表人張站良確認增加項目共計34,327.2元。此外,被告法定代表人張站良曾經(jīng)在微信群中確認增加走道上方不銹鋼包邊項目,單價為每米86元,該項目已完成。在審理過程中,原、被告雙方經(jīng)測量確認不銹鋼包邊長度為227米。
二、反訴原告的反訴請求所涉及的爭議:
1、工程減項問題。反訴原告主張:1、影音室臺階減半,合價7,875元;2、垃圾清運,合價800元;3、前臺背景墻墊付1,000元。反訴被告對第2、3項不予認可,反訴原告提供了標注有“瑾汭建筑裝飾”字樣的格式工程減項單為證。此外,反訴原告還主張玻璃隔斷減項,認為爭議部位教師辦公室靠走道的隔墻原先的設計為玻璃隔斷,現(xiàn)在變成了石膏板隔斷。經(jīng)現(xiàn)場勘查,該部位為石膏板隔斷。按設計圖紙,上述爭議部位設計為石膏板隔斷。
2、前臺及過道中應安裝彩色鋁板還是彩色鋁塑板的問題。該工程項目的施某圖紙中前臺B立面圖及走道G立面圖中均標注相關(guān)部位采用“彩色鋁板”。該工程費用明細中,第三十一項走道大廳中第4項為“鋁板”,單價為每平方米140元。經(jīng)勘查,反訴原、被告均認可實際安裝為彩色鋁塑板。反訴被告提供了照片,認為反訴原告的法定代表人張站良曾簽字確認選用相應鋁塑板,“彩色鋁板”的相關(guān)標注為誤標,單價亦為鋁塑板的價格。反訴被告主張設計師于2018年6月14日在微信群中明確,如需安裝鋁板應補差價160元,反訴原告的法定代表人張站良并未同意。現(xiàn)反訴原、被告雙方均確認,安裝兩者之間的差價為160元。
3、工期延誤及相應損失問題。案外人上海北盈置業(yè)有限公司與反訴原告奇知公司的法定代表人張站良于2018年4月23日簽訂《上海市房屋租賃合同》,約定將本市浦東新區(qū)崮山路XXX號、張楊路XXX號XXX幢XXX樓XXX室房屋出租使用,2018年6月10日至2020年6月9日月租金為235,972.5元。本工程的實際竣工交付日延誤7日,反訴原告以延誤期限的租金損失作為計算損失的依據(jù)。反訴被告陳述為系因消防工程未完成導致工程延誤,并提供了微信聊天記錄截屏作為依據(jù)。2018年5月13日,反訴被告方在微信群中發(fā)送“奇知教育施某進度表”,該進度表顯示5月7日至5月25日隔墻與吊頂完工,5月10日至5月20日消防、空調(diào)同步點位等。2018年5月18日,反訴被告方在微信“崮山路中港匯202單元施某群”中發(fā)布工作聯(lián)系單,溝通事宜為“因現(xiàn)場消防方案自項目開工2018年5月2日至今尚未開始施某,導致乙方石膏板頂面無法封頂,封頂工程現(xiàn)無法施某,故此工期延期至甲方消防竣工之日起計算?!毕老到y(tǒng)工程為反訴原告委托案外人江蘇天力建設集團有限公司上海第二分公司施某,工程期限為2018年5月5日至2018年7月5日。經(jīng)本院釋明及詢問,反訴原告的法定代表人當庭表示對消防系統(tǒng)工程進場施某及施某完畢的具體時間均已無法回憶。
4、護墻板材料問題及相應損失問題。反訴原告主張,因反訴被告使用護墻板材料不合格導致教室甲醛超標,導致其聘請專業(yè)環(huán)保公司進行處理,花費室內(nèi)空氣污染治理費用,但反訴原告并未對護墻板質(zhì)量是否合格及裝修后甲醛是否超標進行舉證。經(jīng)現(xiàn)場勘查,反訴原告還對原有的護墻板上覆背板,對影音室的隔音板進行了更換,反訴原告稱因治理無效而加覆、更換。同時,反訴原告主張裝修材料劣質(zhì)導致學生申請退費,發(fā)生退費損失。反訴被告對反訴原告提供的相應損失依據(jù)均不認可真實性。
5、吊頂涂料修補有色差問題。經(jīng)現(xiàn)場勘查,吊頂修補存在色差,反訴被告表示空調(diào)口部分并非其所修補。
6、吧臺及背景墻的裝修質(zhì)量問題。經(jīng)現(xiàn)場勘查,反訴原告主張做工粗糙,可以使用,但不是合格產(chǎn)品,違約需賠償,并承擔重新設計及制作費用,并提供了相應的證據(jù)欲予以證明。反訴被告則予以否認,且不認可證據(jù)的真實性。
7、弱電未按設計布線問題,造成更換設備損失問題。反訴原告提供了聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄欲證明其損失,但反訴被告對此均不予認可。
8、消防審批的額外損失問題。反訴原告主張因反訴被告施某錯誤,導致反訴原告不得不重新另找公司進行消防審批,相關(guān)損失由反訴被告承擔。反訴原告提供了轉(zhuǎn)賬記錄欲證明上述損失。反訴被告則不認可該證據(jù),并認為與本案無關(guān)。
9、三個門口的收邊問題。經(jīng)現(xiàn)場勘查,三個門口現(xiàn)已加裝鋁合金收邊。反訴原告主張,反訴被告原本門口收邊破碎了,無法正常使用,故應由反訴被告承擔另行收邊的費用。反訴被告主張門口有碎片只需修補即可,曾承諾修補,但并無必要做鋁合金收邊,設計上并無約定。
10、塑膠地板的質(zhì)量問題。反訴原告主張塑膠地板質(zhì)量不達標,應賠償損失。反訴被告認為塑膠地板有劃痕,屬正常損耗,對于約定的單價每平方米59元地板品質(zhì)來看是正常的。經(jīng)現(xiàn)場勘查,塑膠地板有行走后鞋底留下的劃痕。
11、門框頂部縫隙的問題。經(jīng)現(xiàn)場勘查,反訴原、被告均確認23套門均存在該問題,反訴原告主張修補需2,000元,反訴被告對此予以同意。
本院認為,原、被告之間訂立的《設計合同》和《施某合同》系雙方當事人真實意思的表示,應為合法有效。依法成立的合同,對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務,不得擅自變更或者解除合同。針對原、被告對于本訴請求及反訴請求的爭議,本院論述如下:
一、本訴之訴訟請求。
1、施某合同工程款的支付。2018年6月25日,被告法定代表人張站良書面確認該工程竣工交付,庭審過程被告確認已于2018年7月1日投入使用,故根據(jù)《施某合同》第五條及第七條的約定,應視為該工程已驗收合格,被告支付款項的條件成就,本院對于該項訴訟請求予以支持。
2、工程增項款的結(jié)算。工程施某過程中,被告已確認增加項目共計34,327.2元。對于雙方爭議的不銹鋼包邊項目,被告法定代表人張站良曾經(jīng)在微信群中確認增加,并對單價為每米86元未提出異議,并書面確認已安裝,故本院根據(jù)雙方確認的長度227米計算增項款共計19,522元。兩項合計53,849元。
3、設計合同款的支付。根據(jù)《設計合同》約定,被告奇知公司尚未支付應支付的設計合同款3,000元,現(xiàn)當庭表示愿意支付,本院亦予以確認。
二、反訴之訴訟請求。
1、工程減項款的結(jié)算。反訴被告對反訴原告提供的格式工程減項單載明的項目中第2、3項不予認可,但對第1項予以確認,格式工程減項單標注有“瑾汭建筑裝飾”字樣,據(jù)此本院確認反訴原告的該項主張。此外,反訴原告主張的相應玻璃隔斷減項按設計圖紙顯然缺乏依據(jù),本院不予確認。
2、前臺及過道中安裝彩色鋁塑板的結(jié)算。第六條施某與設計變更約定,乙方交付的設計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料,作為施某的有效依據(jù)。該工程項目的施某圖紙中及工程費用明細中均明確了相關(guān)部位應安裝“鋁板”。作為專業(yè)施某單位,反訴被告在不同的文件中出現(xiàn)數(shù)次誤標的低級錯誤之可能性很小。簽訂合同之后,雙方也未就此進行書面糾正或進一步說明,由此可見,雙方約定安裝的是“鋁板”。即便反訴原告的法定代表人張站良雖曾簽字確認選用相應顏色的鋁塑板,但其并非專業(yè)人員,不具備區(qū)分鋁塑板與鋁板的專業(yè)知識,雙方也并沒有簽署相應的書面文件變更原涉及約定,不能依此確認反訴原告變更了工程用料?,F(xiàn)雙方確定安裝兩者之間的差價為160元,本院據(jù)此結(jié)算相應的差價為16,320元。
3、工期延誤及相應損失的違約賠償。根據(jù)《施某合同》約定以物業(yè)核發(fā)的進場施某許可證的時間為起始時間,施某期45天,施某工期至2018年6月17日為止,現(xiàn)物業(yè)核發(fā)的進場施某許可證為2018年5月3日頒發(fā),實際的竣工日期為2018年6月25日,故實際延期7日。消防系統(tǒng)工程為反訴原告委托案外人施某,工期自2018年5月5日開始,經(jīng)釋明反訴原告稱消防工程的實際進場施某時間及完工時間均已無法回憶。根據(jù)反訴被告提供的微信聊天記錄顯示,2018年5月18日反訴被告在微信中發(fā)布工作聯(lián)系單時消防工程未開工。本院確酌情采納反訴被告的主張,因反訴原告另行委托施某的消防工程延誤,致反訴被告的工期順延。此外,該工程中尚存在工程增項的情況。據(jù)此,根據(jù)《施某合同》第三條工程期限約定中第2)條及第4)條,反訴被告主張的施某工期延期屬合理,不構(gòu)成違約,反訴原告的該項主張缺乏依據(jù),本院不予支持。
4、護墻板質(zhì)量相關(guān)損失的賠償。首先,反訴原告已對裝修工程投入使用,應視作為其認可裝修工程竣工驗收通過即護墻板等是合格的。第二,反訴原告在裝修之后的較短時間內(nèi)直接投入使用,按常理存在裝修材料散發(fā)氣味的狀況。第三,根據(jù)其聘請兩家專業(yè)環(huán)保公司進行室內(nèi)空氣污染治理的行為本身,但并不能成為其主張護墻板等存在質(zhì)量問題的依據(jù)。由此,反訴原告所主張的護墻板等質(zhì)量問題導致的各項損失,缺乏依據(jù),本院不予支持。
5、吊頂涂料修補有色差相關(guān)損失的賠償。反訴原告已對裝修工程投入使用,應視作為其認可裝修工程竣工驗收通過即接受修補有色差的現(xiàn)狀,故相關(guān)損失本院不予支持。
6、吧臺及背景墻質(zhì)量相關(guān)損失的賠償。反訴原告已對裝修工程投入使用,應視作為其認可裝修工程竣工驗收通過即接受現(xiàn)狀,故相關(guān)損失本院不予支持。
7、弱電未按設計布線造成更換設備的損失。對此反訴被告予以否認,反訴原告未提供充分證據(jù)予以證明,故本院不予支持。
8、消防審批的額外損失。反訴原告主張因反訴被告施某錯誤,導致反訴原告不得不重新另找公司做消防審批,相關(guān)損失由反訴被告承擔。反訴被告對此予以否認,反訴原告并未提供充分證據(jù)對此予以證明,故本院不予支持。
9、三個門口的收邊相應修補費用。對三個門口的收邊反訴原、被告未有約定,雙方對此的處理方案不一??紤]到反訴原告開設教育機構(gòu),有一定的美觀、耐用、安全方面的要求,故對其自行使用鋁合金收邊予以認可,對其主張的損失1,500元酌情予以確認。
10、塑膠地板質(zhì)量相關(guān)損失。反訴原告已對裝修工程投入使用,應視作為其認可裝修工程竣工驗收通過即塑膠地板是合格的,故本院對此不予支持。
11、門框頂部縫隙的相關(guān)損失。雙方達成一致,確實存在該問題,且修理費用為2,000元。并無不當,本院予以確認。
據(jù)此,依照《中華人民共和國合同法》第八條、第一百零七條、第二百六十八條,《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施某合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條第一款第(三)項、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條之規(guī)定,判決如下:
一、被告(反訴原告)上海奇知教育信息咨詢有限公司應于本判決生效之日起十五日內(nèi)支付原告(反訴被告)上海瑾汭建筑裝飾工程有限公司工程款60,000元、工程增項款53,849元、設計合同款3,000元;
二、原告(反訴被告)上海瑾汭建筑裝飾工程有限公司應于本判決生效之日起十五日內(nèi)支付被告(反訴原告)上海奇知教育信息咨詢有限公司各項損失29,495元;
三、駁回被告(反訴原告)上海奇知教育信息咨詢有限公司的其余反訴請求。
負有金錢給付義務的當事人,如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
本案本訴案件受理費2,735元,減半收取計1,367.5元,由原告上海瑾汭建筑裝飾工程有限公司負擔49元,被告上海奇知教育信息咨詢有限公司負擔1,318.5元。反訴案件受理費5,934元,減半收取計2,967元,由反訴原告上海奇知教育信息咨詢有限公司負擔2,698元,反訴被告上海瑾汭建筑裝飾工程有限公司負擔269元;
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,上訴于上海市第一中級人民法院。
審判員:黃鼎鋒
書記員:宋麗敏
你的郵件地址不會公開. *表示必填
成為第一個評論者