原告：
上海波某某投資發(fā)展有限公司，住所地上海市楊浦區(qū)。
法定代表人：高德康，該公司董事長。
委托訴訟代理人：劉靜，
上海市金茂律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人：許映根。
被告：
嵊州市安某通風(fēng)設(shè)備安裝有限公司，住所地浙江省嵊州市。
法定代表人：尉沉香。
被告：金某某，男，****年**月**日出生，漢族，住浙江省嵊州市。
委托訴訟代理人：錢楊明，
浙江裕豐律師事務(wù)所律師。
原告
上海波某某投資發(fā)展有限公司（以下簡稱波某某公司）訴被告

嵊州市安某通風(fēng)設(shè)備安裝有限公司（以下簡稱安某公司）、金某某建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2018年8月24日受理后，依法適用簡易程序?qū)徖恚蟊景皋D(zhuǎn)入普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。原告波某某公司之委托訴訟代理人劉靜、許映根、被告金某某之委托訴訟代理人錢楊明到庭參加了訴訟。被告安某公司經(jīng)本院傳票傳喚無正當(dāng)理由未到庭，本院依法進(jìn)行缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告
上海波某某投資發(fā)展有限公司提出訴訟請求：1.要求判令被告安某公司支付誤期賠償費(fèi)2,167,445元，要求被告金某某承擔(dān)連帶清償責(zé)任；2.訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實與理由：2010年11月16日，波某某公司與安某公司簽訂《安某玻鎂復(fù)合風(fēng)管安裝工程合同》，約定原告委托安某公司承擔(dān)政德東路103、115號地塊新建企業(yè)辦公用房項目的復(fù)合風(fēng)管制作安裝工程。合同約定工期為165日，進(jìn)場時間約定為2010年11月20日。并約定除不可抗力原因外，工程不能按期竣工，甲方將從決算價中扣除。2012年1月10日原告發(fā)函通知被告安某公司要求于2012年2月1日復(fù)工，但被告安某公司于2012年3月19日正式開始安裝風(fēng)管，故原告2012年3月26日書面通知安某公司解除合同，進(jìn)行結(jié)算，但安某公司一直沒有出現(xiàn)。按照合同約定，安某公司應(yīng)在2011年5月5日完成全部風(fēng)管安裝，至2012年3月26日原告通知安某公司解除合同，安某公司共計延誤工期320天。2018年3月15日，楊浦法院判決原告支付金某某工程款534,133元。原告認(rèn)為安某公司與金某某在延誤工期賠償上應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任，故訴至法院，作如上訴請。
被告
嵊州市安某通風(fēng)設(shè)備安裝有限公司、被告金某某辯稱：金某某、安某公司至今未收到開工令，沒有工期起算時間。波某某公司的土建、機(jī)電安裝于2013年5月20日后才具備發(fā)放開工令的條件。波某某公司多次要求變更安裝要求，安裝所需復(fù)合風(fēng)管產(chǎn)品規(guī)格于2011年4月11日才確定，簽訂合同后，安某公司需要合理的采購制作時間，因此2010年11月20日根本不可能作為工期起算時間。且原告自行發(fā)出的解除函中陳述延誤工期47天，故現(xiàn)原告主張延誤三百多天沒有依據(jù)。另外，波某某公司的起訴超過訴訟時效，要求法院駁回。
經(jīng)審理查明：2010年11月16日，波某某公司(甲方)、安某公司(乙方)浙江中成建工集團(tuán)有限公司(丙方)簽訂《安某玻鎂復(fù)合風(fēng)管安裝工程合同》約定，甲方委托乙方承擔(dān)政德東路103、115號地塊新建企業(yè)辦公房項目上海波某某國際大廈通風(fēng)空調(diào)及防排煙型復(fù)合風(fēng)管制作安裝工程。進(jìn)場時間暫定2010年11月20日，具體時間以甲方開工令為準(zhǔn)，工期165歷天(風(fēng)口安裝時間根據(jù)甲方裝修需要另定)。除甲方、丙方和不可抗力原因外，工程不能按合同工期竣工時，甲方將從決算價中扣除誤期賠償費(fèi)，每延誤一天的賠償費(fèi)按合同總費(fèi)用的千分之二計收，直至竣工交付為止。本合同總金額暫定為4,075,000元，本合同工程量為暫定數(shù)量，數(shù)量及工程量如有變動，經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)的工程聯(lián)系單作為合同的補(bǔ)充部分，其他的風(fēng)管最終數(shù)量據(jù)實結(jié)算，風(fēng)管面積按照風(fēng)管實際外徑展開面積決算。風(fēng)閥型號和數(shù)量以及進(jìn)場由乙方根據(jù)安裝時提前一個月上報甲方，由甲方負(fù)責(zé)采購，乙方無條件保管，搬運(yùn)和安裝。本工程的承包方式按承包范圍包工包料、包工期、包質(zhì)量、包安全、包施工、包驗收的施工承包方式(風(fēng)閥風(fēng)口等設(shè)備甲供)。增減工程量必須經(jīng)甲方代表確認(rèn)，調(diào)整費(fèi)用須經(jīng)甲方代表審核后確定。工程決算款必須書面提交甲方和造價監(jiān)理最終審定確認(rèn)。乙方責(zé)任：……確保本合同工程的質(zhì)量和進(jìn)度。按本合同約定期限完成承保范圍內(nèi)的施工及竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。向甲方提供工程進(jìn)度情況，安裝結(jié)束后組織系統(tǒng)調(diào)試和檢測工作。工程竣工前一個月內(nèi)，提供工程竣工圖紙和竣工資料四套給甲方。……關(guān)于工程款的支付，約定如下：工程預(yù)付款：簽訂合同后，甲方支付乙方合同總價的30%作為定金和備料款。工程進(jìn)度款：按每完成5000平方米實物工程量(必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))，經(jīng)監(jiān)理核驗后，甲方支付合同總價的10%。乙方在每次向甲方申請工程進(jìn)度付款，并提供相應(yīng)的付款依據(jù)的證明材料報甲方和監(jiān)理單位審核簽認(rèn)，甲方在審核確認(rèn)完成后并入甲方的工程款付款申請中，根據(jù)甲方的付款流程進(jìn)行申請。工程款(預(yù)付款加進(jìn)度款)的累計支付達(dá)到合同總價的85%后，在辦理竣工結(jié)算審價前不再支付任何款項。如因工程發(fā)生重大變更，需支付超過100%以外的款項，需書面向甲方、業(yè)主/項目管理申請。待本工程通過相關(guān)政府部門的檢測、驗收，整個工程竣工驗收達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、完成分享工程竣工檔案資料、辦理完工程竣工結(jié)算審價后，累計支付至審定造價的95%，剩余5%作為工程保修期保證金。工程質(zhì)保金：工程質(zhì)保金為審后工程總價5%，質(zhì)保期為一年，從項目竣工驗收通過后算起，保質(zhì)期滿后一周內(nèi)無息付清，最晚不超過工程竣工驗收日13個月。違約責(zé)任：因一方違約使合同不能履行或履行后不能實現(xiàn)合同目的的，另一方欲終止或解除全部合同，應(yīng)提前10個工作日書面通知違約方，方可終止或解除合同，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任并賠償因解除合同發(fā)生的損失。如乙方將該工程再分包或轉(zhuǎn)包，甲方有權(quán)解除本合同，乙方需要賠償甲方因此遭受的全部損失，甲方在行使解除合同權(quán)利7個工作日前，應(yīng)書面通知乙方。
2010年12月2日，被告波某某公司(甲方)與安某公司(乙方)簽訂《安某玻鎂復(fù)合風(fēng)管安裝工程補(bǔ)充合同》約定，因設(shè)計要求安某玻鎂空調(diào)風(fēng)管厚度調(diào)整為31mm，排風(fēng)風(fēng)管厚度、防排煙風(fēng)管厚度不變。
2011年4月11日，被告波某某公司(甲方)與安某公司(乙方)簽訂《安某玻鎂復(fù)合風(fēng)管安裝工程補(bǔ)充合同》約定，因涉及要求安某玻鎂空調(diào)風(fēng)管調(diào)整為18mm玻鎂風(fēng)管甲玻璃棉保溫，排風(fēng)風(fēng)管厚度調(diào)整為18mm，防排煙風(fēng)管厚度18mm不變。
2012年3月26日，波某某公司發(fā)出《關(guān)于提前終止合同的通知函》。…….因我司裝修進(jìn)度需要，我司已于2012年1月10日發(fā)出聯(lián)系函，通知貴司于2012年2月1日準(zhǔn)時復(fù)工。然而，直至2012年3月19日，貴司人員才正式開始安裝風(fēng)管，已造成工期延誤47天，嚴(yán)重影響進(jìn)度。…….我司決定提前終止合同及補(bǔ)充合同，請貴司安排相關(guān)負(fù)責(zé)人員來現(xiàn)場辦理核量、結(jié)算工作。
浙江中成建工集團(tuán)有限公司的現(xiàn)場簽證單顯示，復(fù)合風(fēng)管安裝單位未完成部分風(fēng)管，由我方用鍍鋅鋼板風(fēng)管安裝完成，施工時間為2012年5月份；復(fù)合風(fēng)管安裝單位有部分風(fēng)管未完成保溫工作，剩余風(fēng)管保溫工作由我方安裝完成，施工時間為2012年5-6月份；監(jiān)理單位簽署情況屬實并蓋章。
(2017)滬0110民初11676號案件審理中，金某某向本院提交了金某某(甲方)與安某公司(乙方)簽訂《玻鎂風(fēng)管安裝合同》，約定甲乙雙方同意按乙方已于2010年11月16日與波某某公司簽訂的上海波某某國際大廈安裝合同權(quán)利義務(wù)履行，乙方可以在波某某公司原合同中享受的權(quán)利，由甲方享受，乙方應(yīng)當(dāng)在原合同中承擔(dān)的義務(wù)，由甲方承擔(dān)。因乙方已經(jīng)在上海波某某國際大廈完成部分工程安裝，因波某某公司安裝圖紙變更，根據(jù)波某某公司要求需要重新拆除安裝，該部分作價35萬元由乙方收取，在領(lǐng)取工程款時直接扣除，余款全額由甲方享受，乙方收到波某某公司工程款后當(dāng)天支付給甲方。該案經(jīng)委托司法審價，本院判決波某某公司支付金某某工程款534,133元。
以上事實由原告提供的安某玻鎂復(fù)合風(fēng)管安裝工程合同、安某玻鎂復(fù)合風(fēng)管安裝工程補(bǔ)充合同、玻鎂風(fēng)管安裝合同，(2017)滬0110民初11676號民事判決書及當(dāng)事人陳述等證據(jù)予以佐證，并經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為，依法成立的合同對當(dāng)事人具有法律約束力。安某公司與波某某公司簽訂合同后私自將工程轉(zhuǎn)包他人，安某公司及金某某均未向波某某公司申請進(jìn)行竣工驗收，且(2017)滬0110民初11676號案件司法審價中確實發(fā)現(xiàn)金某某存在未施工部分，故現(xiàn)原告主張安某公司存在逾期竣工的違約責(zé)任，本院應(yīng)予支持。至于逾期竣工天數(shù)問題。因合同所約定的開工日(2010年11月20日)為暫定日期，波某某公司沒有證據(jù)可以證明其向安某公司發(fā)出過開工令，且補(bǔ)充合同對風(fēng)管的標(biāo)準(zhǔn)作了改動，故原告主張從2010年11月20日開始計算工期，本院不予采納。因補(bǔ)充合同簽訂日期為2011年4月11日，本院考慮安某公司對于新的風(fēng)管規(guī)格需要一定的準(zhǔn)備時間，但補(bǔ)充合同對此并無約定，故本院參照主合同中關(guān)于風(fēng)閥的采購準(zhǔn)備時間，給予安某公司一個月的準(zhǔn)備期間，從2011年5月11日開始計算工期165天，故安某公司應(yīng)在2011年10月23日前完工。故至2012年3月26日，安某公司共計延誤工期155天。故本院以該天數(shù)計算違約金，因被告提出違約金標(biāo)準(zhǔn)過高，本院酌情予以調(diào)整。因金某某系實際施工人，且金某某與安某公司之間的協(xié)議亦約定安某公司在與波某某公司的合同中所應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)由金某某承擔(dān)，故金某某應(yīng)對安某公司所存在的逾期竣工違約責(zé)任承擔(dān)連帶清償責(zé)任。據(jù)此，依照《中華人民共和國合同法》第一百零七、第一百一十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告嵊州市安某通風(fēng)設(shè)備安裝有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告上海波某某投資發(fā)展有限公司逾期竣工違約金10萬元；
二、被告金某某對被告嵊州市安某通風(fēng)設(shè)備安裝有限公司的上述付款責(zé)任承擔(dān)連帶清償責(zé)任。
負(fù)有金錢給付義務(wù)的當(dāng)事人如未按生效判決指定的期間履行給付義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
本案案件受理費(fèi)人民幣24,140元，由原、被告各半負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市第二中級人民法院。

審判長 周勵
審判員 陳娟娟
人民陪審員 陳銘浩

書記員： 吳劍行