原告(反訴被告)：上海永濟(jì)牧業(yè)設(shè)備有限公司，住所地上海市嘉定區(qū)。
　　法定代表人：劉某，該公司總經(jīng)理。
　　委托訴訟代理人：徐愛松，江蘇彭城律師事務(wù)所律師。
　　被告(反訴原告)：河北田某農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司，住所地和法律文書送達(dá)確認(rèn)地河北省石家莊市。
　　法定代表人：張某某，該公司經(jīng)理。
　　委托訴訟代理人：周志，男。
　　原告(反訴被告)上海永濟(jì)牧業(yè)設(shè)備有限公司(以下簡稱“永濟(jì)公司”)與被告(反訴原告)河北田某農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司(以下簡稱“田某公司”)間買賣合同糾紛一案，本院于2017年4月27日立案受理后，依法適用簡易程序?qū)徖?，?017年11月2日公開開庭審理了本案。后田某公司提出反訴，本院依法予以受理，于2018年1月10日公開開庭進(jìn)行了審理。永濟(jì)公司委托訴訟代理人徐愛松，田某公司法定代表人張某某、委托訴訟代理人周志到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
　　永濟(jì)公司向本院提出本訴訴訟請求：一、判令田某公司支付永濟(jì)公司價(jià)款426,000元;二、判令田某公司償付永濟(jì)公司逾期付款違約金(以本金480,000元為基數(shù)，自2015年9月26日起算至2016年11月1日止；以本金426,000元為基數(shù)，自2016年11月2日起算至田某公司實(shí)際清償之日止，以上均按中國人民銀行同期貸款利率的四倍進(jìn)行計(jì)算)；三、判令田某公司支付永濟(jì)公司實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用(包括保全擔(dān)保費(fèi)4,000元，律師費(fèi)10,000元)。事實(shí)和理由：永濟(jì)公司、田某公司于2015年5月28日簽訂《買賣合同》，約定田某公司向永濟(jì)公司購買INSENTEC24位轉(zhuǎn)盤式擠奶機(jī)一套，總計(jì)價(jià)款128萬元。合同簽訂后，永濟(jì)公司按約履行了發(fā)貨和安裝的義務(wù)，田某公司僅支付了定金25.6萬元和部分貨款85.4萬元，定金因田某公司逾期支付貨款應(yīng)予以沒收。因此田某公司尚欠永濟(jì)公司42.6萬元貨款未支付，永濟(jì)公司催討未果，遂涉訟。
　　田某公司針對永濟(jì)公司的本訴辯稱，不同意永濟(jì)公司的訴訟請求。截止至2016年11月1日，田某公司共計(jì)支付合同價(jià)款111萬元，除1萬元質(zhì)保金外，僅逾期支付16萬元貨款。逾期支付的原因是永濟(jì)公司超期交貨和安裝，設(shè)備無法正常使用，田某公司多次要求永濟(jì)公司維修整改未果，給田某公司造成了實(shí)際的損失，且按約永濟(jì)公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。永濟(jì)公司訴請42.6萬元的貨款和違約金無事實(shí)和法律依據(jù)，請求駁回訴請。
　　田某公司向本院提出反訴訴訟請求：判令永濟(jì)公司支付田某公司違約金296,228元(每周支付合同總價(jià)128萬元的1%的違約金計(jì)12,800元，從2015年10月14日起至2016年3月24日止)。事實(shí)與理由：田某公司按《買賣合同》的約定支付了合同價(jià)款，然永濟(jì)公司逾期交貨和安裝，致使設(shè)備無法正常使用，給田某公司造成實(shí)際的損失，故田某公司依據(jù)約定要求永濟(jì)公司承擔(dān)違約責(zé)任。
　　永濟(jì)公司針對田某公司的反訴辯稱，不同意田某公司的反訴請求。根據(jù)《買賣合同》約定，永濟(jì)公司發(fā)貨前，田某公司應(yīng)當(dāng)支付至合同價(jià)款的70%，田某公司未按約足額支付，永濟(jì)公司依然進(jìn)行了發(fā)貨和安裝，田某公司違約在先，永濟(jì)公司不存在逾期交貨和安裝的情形；雙方約定的違約金標(biāo)準(zhǔn)過高，應(yīng)當(dāng)予以調(diào)整；根據(jù)合同約定設(shè)備已使用應(yīng)當(dāng)視為驗(yàn)收完畢，田某公司一直在使用涉案設(shè)備，永濟(jì)公司亦對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，不存在無法正常使用的情形。綜上，請求駁回全部反訴請求。
　　基于雙方提供的證據(jù)材料，雙方的舉、質(zhì)證意見及庭審調(diào)查，本院確認(rèn)以下事實(shí)為本案的法律事實(shí)：
　　2015年5月28日，永濟(jì)公司和田某公司簽訂《買賣合同》一份，約定田某公司向永濟(jì)公司購買INSENTEC24位轉(zhuǎn)盤式擠奶機(jī)一套，合同總價(jià)款為128萬元；付款方式為自合同簽訂之日起7日內(nèi)買方支付20%的定金，發(fā)貨前支付50%的設(shè)備款，安裝期間支付20%的設(shè)備款，安裝調(diào)試完支付10%的設(shè)備款(除1萬元質(zhì)保金滿3年支付)；交貨和安裝方式為自賣方收到全部定金和預(yù)付款之日起40日內(nèi)把貨備齊，若買方未依約付款，則發(fā)貨期順延，由此引起的發(fā)貨和安裝延誤等一切后果買方承擔(dān)；安裝工期為安裝調(diào)試完70天；驗(yàn)收方式為安裝完畢現(xiàn)場驗(yàn)收，由賣方向買方出具驗(yàn)收報(bào)告，買方需在7天內(nèi)簽字驗(yàn)收或出具書面異議，設(shè)備已經(jīng)正常使用即視為已經(jīng)驗(yàn)收；違約責(zé)任為1、賣方發(fā)貨前買方不按約支付設(shè)備款的，買方應(yīng)按照定金罰則或按照定金約定的比例向賣方承擔(dān)違約責(zé)任，賣方同時(shí)有權(quán)解除合同。2、賣方未能按約定時(shí)間到貨和安裝，應(yīng)承擔(dān)買方因此而引起的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失。3、賣方發(fā)貨后買方未能及時(shí)支付設(shè)備款的，每延遲一周支付1%的違約金，不足一周的，以一周計(jì)算，延遲支付貨款超過8周的，賣方可沒收所支付貨款并解除合同，賣方未按規(guī)定安裝進(jìn)度，每延遲一周需向買方支付1%的違約金等條款。
　　2015年6月1日，田某公司支付定金25.6萬元，同年8月3日，田某公司支付貨款50萬元。同年9月，永濟(jì)公司陸續(xù)向田某公司供貨并將設(shè)備安裝完畢。同年9月25日，田某公司支付貨款30萬元。嗣后，永濟(jì)公司陸續(xù)于2015年11月21日、2015年12月14日、2016年5月1日、2016年5月13日、2016年7月3日、2016年7月22日、2016年10月17日、2016年11月26日等多次對涉案設(shè)備進(jìn)行維修維護(hù)，并出具書面服務(wù)記錄，由田某公司人員簽名確認(rèn)。2017年1月21日，服務(wù)記錄顯示，該日經(jīng)現(xiàn)場檢修，設(shè)備正常使用，無任何問題，無需維護(hù)。2016年11月1日，田某公司支付貨款5.4萬元。永濟(jì)公司催討余款未果，遂涉訴。
　　以上事實(shí)，有《買賣合同》及技術(shù)規(guī)格與說明、付款憑證、服務(wù)記錄表、原、被告當(dāng)庭陳述等證據(jù)為憑，本院予以確認(rèn)。
　　本院認(rèn)為，永濟(jì)公司、田某公司簽訂的《買賣合同》合法有效，雙方均應(yīng)按約履行合同義務(wù)。從雙方的履行情況來看，田某公司于2015年6月支付定金，兩個(gè)月后再支付50萬元預(yù)付款，未按約足額支付合同總價(jià)的50%即64萬元，顯屬違約，依合同約定應(yīng)承擔(dān)發(fā)貨和安裝延誤等一切后果。田某公司于2015年8月3日支付預(yù)付款，且不論其未足額支付，依合同約定，永濟(jì)公司應(yīng)于40天即2015年9月13日前把貨備齊，70天安裝期即2015年11月23日前安裝完畢。田某公司于2015年9月貨到現(xiàn)場，符合合同約定的40日備貨期，不存在違約交貨的情形。田某公司提供的最早的服務(wù)記錄表的日期為2015年11月21日，說明此時(shí)設(shè)備已安裝完畢，永濟(jì)公司未超安裝工期。關(guān)于設(shè)備的驗(yàn)收，雙方均未舉證出具過書面驗(yàn)收報(bào)告或就驗(yàn)收提出過書面異議，根據(jù)合同約定，設(shè)備正常使用即視為已經(jīng)驗(yàn)收。設(shè)備的維修服務(wù)記錄通常指在設(shè)備質(zhì)保期內(nèi)，賣方定期為設(shè)備進(jìn)行檢測、修護(hù)、保養(yǎng)等所出具的工作記錄，從雙方確認(rèn)的服務(wù)記錄來看，提及的故障都是設(shè)備運(yùn)行過程中所出現(xiàn)的問題，未見設(shè)備無法運(yùn)行等導(dǎo)致根本違約的故障，且故障均處理完畢，經(jīng)田某公司確認(rèn)無誤。依據(jù)2015年12月14日服務(wù)記錄顯示，故障現(xiàn)象一欄僅提及贈(zèng)品，處理對策和建議為轉(zhuǎn)速調(diào)整。本院據(jù)此推斷設(shè)備于2015年12月14日已安裝完畢并投入正常使用，由永濟(jì)公司不定期進(jìn)行維修維護(hù)，依約視為設(shè)備已通過驗(yàn)收。至于田某公司提交2016年3月25日《補(bǔ)充協(xié)議》以證明設(shè)備無法正常使用，雙方對付款另行約定的意見，本院認(rèn)為，田某公司雖提交了錄音資料，但未充分證明協(xié)議中的簽字人“司曉珊”系永濟(jì)公司員工；其次，即使協(xié)議上羅列的質(zhì)量瑕疵的確存在，但根據(jù)2017年1月21日服務(wù)記錄表載明設(shè)備已正常使用，說明上述問題已解決?？傊?，田某公司未充分證明其認(rèn)為設(shè)備無法正常使用且存在未解決的質(zhì)量瑕疵的意見，故對于田某公司認(rèn)為永濟(jì)公司違約的主張，本院不予支持。至于設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，田某公司可依法依約要求永濟(jì)公司進(jìn)行維修、保修等處理。
　　關(guān)于定金罰則和違約金的適用，《買賣合同》同時(shí)約定了定金和違約金條款，定金通常旨在擔(dān)保合同債務(wù)的履行。經(jīng)事實(shí)查明，本合同履行至今已逾三年，永濟(jì)公司已交付設(shè)備，并投入正常使用，田某公司已支付價(jià)款111萬元，占合同約定總價(jià)款的86%，田某公司的不完全履行行為并未致使雙方合同目的無法實(shí)現(xiàn)。根據(jù)《擔(dān)保法》的相關(guān)規(guī)定，定金罰則應(yīng)當(dāng)適用于根本違約導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)的情形，不適用于合同主要目的未受影響的一般違約情形。據(jù)此本院認(rèn)定，本案應(yīng)排除定金罰則的適用，對田某公司的違約行為應(yīng)適用違約金進(jìn)行懲處，田某公司支付的25.6萬元的定金應(yīng)當(dāng)充抵合同價(jià)款。
　　至于永濟(jì)公司主張的實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用，因雙方對該費(fèi)用的承擔(dān)并未進(jìn)行約定，且于法無據(jù)，故本院不予支持。
　　綜上所述，田某公司未按約定支付除質(zhì)保金1萬元外的剩余貨款16萬元，且存在逾期付款的情形，顯屬違約，應(yīng)承擔(dān)給付欠款和償付違約金的民事責(zé)任。本院結(jié)合案件實(shí)際情況，對違約金的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)酌情予以調(diào)整。對于田某公司的反訴請求所依據(jù)的事實(shí)，其未提供相應(yīng)的證據(jù)予以證實(shí)，本院難以采信。據(jù)此，依照《中華人民共和國合同法》第一百一十四條、第一百五十九條、第一百六十一條、《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國擔(dān)保法>若干問題的解釋》第一百二十條第一款之規(guī)定，判決如下：
　　一、被告(反訴原告)河北田某農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)給付原告(反訴被告)上海永濟(jì)牧業(yè)設(shè)備有限公司價(jià)款160,000元；
　　二、被告(反訴原告)河北田某農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)償付原告(反訴被告)上海永濟(jì)牧業(yè)設(shè)備有限公司違約金(以本金214,000元為基數(shù)，自2015年12月15日起至2016年11月1日；以本金160,000元為基數(shù)，自2016年11月2日起至實(shí)際支付之日止，以上均按中國人民銀行同期貸款利率的2倍進(jìn)行計(jì)算)；
　　三、駁回原告(反訴被告)上海永濟(jì)牧業(yè)設(shè)備有限公司其余本訴訴訟請求；
　　四、駁回被告(反訴原告)河北田某農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司反訴訴訟請求。
　　如果被告(反訴原告)未按本判決指定的期限履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
　　本訴案件受理費(fèi)7,690元，減半收取3,845元，保全申請費(fèi)2,650元，合計(jì)訴訟費(fèi)6,495元，由原告(反訴被告)上海永濟(jì)牧業(yè)設(shè)備有限公司負(fù)擔(dān)4,055.56元，由被告(反訴原告)河北田某農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司負(fù)擔(dān)2,439.44元(應(yīng)于本判決生效后七日內(nèi)交付本院);反訴案件受理費(fèi)2,871.71元，由被告(反訴原告)河北田某農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司負(fù)擔(dān)。
　　如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人人數(shù)提交副本，上訴于上海市第二中級人民法院。

審判員：諸建光

書記員：王怡婷