原告(反訴被告):上海昶昌土石工程有限公司,住所地上海市寶山區(qū)。
法定代表人:劉殿衛(wèi),執(zhí)行董事。
委托訴訟代理人:袁博、江文娟,上海浩錦律師事務(wù)所律師。
被告(反訴原告):上海璽諾建筑勞務(wù)有限公司,住所地上海市楊浦區(qū)。
法定代表人:劉之獻(xiàn),執(zhí)行董事。
委托訴訟代理人:鄧建和,上海漢盛律師事務(wù)所律師。
第三人:上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司,住所地上海市松江區(qū)泖港鎮(zhèn)葉新支路XXX號(hào)。
法定代表人:徐文通,董事長(zhǎng)。
委托訴訟代理人:朱啟明,男。
原告上海昶昌土石工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海昶昌公司)訴被告上海璽諾建筑勞務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海璽諾公司)建設(shè)工程分包合同糾紛一案,本院于2019年8月1日受理后,依法適用簡(jiǎn)易程序,由審判員周勵(lì)獨(dú)任審判。被告上海璽諾公司在答辯期內(nèi)提起反訴,且因上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海中錦公司)與本案審理結(jié)果有法律上的利害關(guān)系,本院依法通知其為第三人參加訴訟后,公開開庭進(jìn)行了審理。原告(反訴被告)上海昶昌公司之委托訴訟代理人江文娟、被告(反訴原告)上海璽諾公司之委托訴訟代理人鄧建和、第三人上海中錦公司之委托訴訟代理人朱啟明到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告(反訴被告)上海昶昌公司向本院提出訴訟請(qǐng)求:請(qǐng)求判令被告支付剩余工程款280,243.60元。事實(shí)與理由:第三人將楊浦區(qū)2、3街坊(B塊商品房住房XXX號(hào)樓、2號(hào)樓及地下車庫)工程發(fā)包給被告,被告將其中鉆孔灌注樁泥漿外運(yùn)工程分包給原告,雙方為此簽訂了建設(shè)工程施工泥漿運(yùn)輸分包合同,約定工程結(jié)束后支付60%,剩余40%的工程款項(xiàng)至2019年春節(jié)付清?,F(xiàn)2019年春節(jié)已過,被告仍不履行付款義務(wù),原告只得訴至法院,作如上訴請(qǐng)。
被告(反訴原告)上海璽諾公司辯稱并反訴稱,對(duì)原告訴請(qǐng)的金額,被告沒有異議。但原告在履行合同的過程中,存在違約行為,故提出反訴訴請(qǐng):要求反訴被告支付未清泥漿扣款42,000元、機(jī)械臺(tái)班人工待工費(fèi)237,000元。事實(shí)與理由:原、被告在分包合同中約定,因泥漿外運(yùn)不及時(shí)導(dǎo)致泥漿外溢和工程停工,人員和設(shè)備待工,造成工期延誤并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)處罰后果的,反訴被告需承擔(dān)反訴原告的一切經(jīng)濟(jì)損失?,F(xiàn)反訴被告在施工過程中存在泥漿外運(yùn)不及時(shí)的情況,為此反訴原告被第三人扣除了42,000元,還造成機(jī)械臺(tái)班人工待工費(fèi)237,000元,這些款項(xiàng),理應(yīng)由反訴被告承擔(dān)。
原告(反訴被告)上海昶昌公司針對(duì)被告(反訴原告)上海璽諾公司的反訴請(qǐng)求辯稱,原告不存在未清泥漿的事項(xiàng),也不存在機(jī)械臺(tái)班人工待工情況,故不同意反訴訴請(qǐng)。
第三人上海中錦公司述稱,因原告沒有把泥漿清干凈,第三人找他人代清,支付了42,000元,該款在與被告結(jié)算時(shí)予以扣除。
經(jīng)審理查明,2018年3月21日,原、被告簽訂《建設(shè)工程施工泥漿運(yùn)輸分包合同》,約定被告將從第三人處承包的楊浦區(qū)2、3街坊施工項(xiàng)目中的鉆孔灌注樁泥漿外運(yùn)工程分包給原告,合同單價(jià)130元每立方米(包含3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)發(fā)票),暫定工程價(jià)款650,000元,工程結(jié)束,按照現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物量簽證單結(jié)合施工圖紙按實(shí)結(jié)算。雙方約定的價(jià)款支付方式為:工程結(jié)束后付60%,剩余至2019年春節(jié)付清。
原告實(shí)際開工日期為2018年元月,先開工,后與被告簽訂分包合同,結(jié)束時(shí)間是2018年4月底5月初。
2018年9月2日,經(jīng)第三人確認(rèn),原告所做工程量為5389.3立方米。經(jīng)原、被告計(jì)算,依據(jù)該確認(rèn)的工程量,原告施工的項(xiàng)目工程款結(jié)算下來應(yīng)為700,609元。
2018年9月3日,第三人在《施工班組/單位結(jié)算單》上注明:應(yīng)扣未清泥漿42,000元。
2018年4月11日,被告支付工程款10萬元。2018年12月20日,原告訴至本院,認(rèn)為被告應(yīng)支付總工程款的60%即420,365.40元,但現(xiàn)僅支付了10萬元,故主張剩余到期應(yīng)付工程款。經(jīng)本院主持調(diào)解,被告同意于2019年1月20日前支付部分工程款307,755.40元。其后,被告于2019年1月20日支付工程款30萬元。
審理中,被告稱因原告未及時(shí)清理泥漿,導(dǎo)致被告機(jī)械臺(tái)班人工待工,被告自行統(tǒng)計(jì)造成損失237,000元。
審理中,被告表示因原告未將泥漿清干凈,導(dǎo)致第三人在與被告結(jié)算時(shí)扣除了42,000元。第三人對(duì)該節(jié)事實(shí)予以確認(rèn)。第三人陳述,在挖土之前2018年4月底,發(fā)現(xiàn)泥漿未清干凈,故要求被告清干凈,當(dāng)時(shí)被告打電話給原告,要求原告來清,但原告不接電話。后第三人另行委托他人進(jìn)行清運(yùn),支付了42,000元。原告陳述原告在得到允許撤場(chǎng)以后,才收到通知,并不是2018年4月和原告說的,但原告認(rèn)為自己已經(jīng)撤場(chǎng)了。法庭詢問原告,原告稱自己是經(jīng)過同意才撤場(chǎng)的,有無書面依據(jù)?原告陳述,是口頭說的,沒有書面材料。被告和第三人均認(rèn)為原告是自行撤場(chǎng),沒有人同意過。法庭詢問原告,泥漿清運(yùn)工作是否由原告一家公司在做?原告回答,是的。
以上事實(shí),由原告提供的工程泥漿運(yùn)輸分包合同、安全管理協(xié)議、被告施工班組單位結(jié)算單、原告鉆孔灌注樁工程量統(tǒng)計(jì)表、上海市建筑垃圾和工程渣土運(yùn)輸車輛處置證、銀行流水、被告提供的工程泥漿運(yùn)輸分包合同、被告施工班組單位結(jié)算單、照片、第三人提供的建設(shè)銀行客戶專用回單、資金使用審批單、施工班組單位結(jié)算單等證據(jù)材料與當(dāng)事人陳述相佐證,并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證,本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為,原告的施工項(xiàng)目已完工并經(jīng)過結(jié)算,且按照原、被告之間的約定,被告應(yīng)當(dāng)向原告支付剩余工程款。原、被告雙方對(duì)原告主張結(jié)清剩余工程款并無爭(zhēng)議,本院予以支持?,F(xiàn)雙方爭(zhēng)議的是被告的反訴訴請(qǐng)。原告稱自己是在得到同意的情況下撤場(chǎng)的,被告和第三人均予以否認(rèn),原告也未能提供證據(jù)予以證明。現(xiàn)原告以自己已經(jīng)退場(chǎng)為由,拒絕對(duì)未清干凈的泥漿進(jìn)行清運(yùn),于法無據(jù)。而且根據(jù)查明的事實(shí),該工地的泥漿清運(yùn)工作由原告一家公司完成,故只要沒有清泥干凈就應(yīng)當(dāng)由原告進(jìn)行清運(yùn)?,F(xiàn)因原告未清運(yùn)干凈,致第三人另行委托他人進(jìn)行清運(yùn),所產(chǎn)生的費(fèi)用,理應(yīng)由原告承擔(dān)。至于被告反訴要求原告支付機(jī)械臺(tái)班人工費(fèi)用,并無提供足夠證據(jù)予以證明,本院難以支持。據(jù)此,依照《中華人民共和國合同法》第八條、第一百零八條、《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條之規(guī)定,判決如下:
一、被告(反訴原告)上海璽諾建筑勞務(wù)有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告(反訴被告)上海昶昌土石工程有限公司支付剩余工程款280,243.60元;
二、原告(反訴被告)上海昶昌土石工程有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向被告(反訴原告)上海璽諾建筑勞務(wù)有限公司支付未清泥漿扣款42,000元;
三、駁回被告(反訴原告)上海璽諾建筑勞務(wù)有限公司其余反訴訴請(qǐng)。
負(fù)有金錢給付義務(wù)的當(dāng)事人如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付延遲履行期間的債務(wù)利息。
本案本訴案件受理費(fèi)2752元,由被告(反訴原告)上海璽諾建筑勞務(wù)有限公司負(fù)擔(dān);本案反訴案件受理費(fèi)2806元,由原告(反訴被告)上海昶昌土石工程有限公司負(fù)擔(dān)425元、被告(反訴原告)上海璽諾建筑勞務(wù)有限公司負(fù)擔(dān)2381元。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于上海市第二中級(jí)人民法院。
審判員:周??勵(lì)
書記員:姜厚敏
成為第一個(gè)評(píng)論者