原告(反訴被告)：上海怡萬美容美發(fā)有限公司，住所地上海市虹口區(qū)。
　　法定代表人：倪一峰，董事長。
　　委托訴訟代理人：王志童，上海市華誠律師事務(wù)所律師。
　　被告(反訴原告)：上海淞寶建筑工程有限公司(原名稱：上海昊策工程技術(shù)有限公司)，住所地上海市寶山區(qū)。
　　法定代表人：施春兵，總經(jīng)理。
　　委托訴訟代理人：袁雄，上海市申江律師事務(wù)所律師。
　　原告上海怡萬美容美發(fā)有限公司(以下簡稱怡萬公司)與被告上海淞寶建筑工程有限公司(以下簡稱淞寶公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,本院立案后，被告淞寶公司向本院提出反訴，本院受理后，依法合并審理，適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。原告(反訴被告)怡萬公司的委托訴訟代理人王志童、被告(反訴原告)淞寶公司的委托訴訟代理人袁雄到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
　　怡萬公司向本院提出訴訟請求：要求判令淞寶公司賠償各項(xiàng)損失合計(jì)568,269.90元，具體包括：2018年1月9日至2018年5月8日期間的租金損失367,600元、物業(yè)費(fèi)損失25,215.90元、為公司員工提供宿舍的租金損失22,400元、員工工資損失63,054元及律師費(fèi)9萬元。訴訟過程中，怡萬公司變更訴訟請求金額為530,659元，其中租金損失金額變更為330,840元，物業(yè)費(fèi)損失金額變更為24,365元，上述兩項(xiàng)損失期間均為2018年1月9日至2018年4月26日。事實(shí)和理由：2017年8月21日，怡萬公司與上海堃怡國際貿(mào)易公司(以下簡稱堃怡公司)簽訂《瑞紅新城四期商業(yè)租賃合同》，約定怡萬公司承租上海市虹口區(qū)瑞虹新城商業(yè)區(qū)1樓115室商鋪(以下簡稱系爭商鋪)，免租期自2017年10月9日至2018年1月8日，自2018年1月9日起租金為91,900元/月，物業(yè)管理費(fèi)為6,768元/月。2017年10月20日，怡萬公司與淞寶公司簽訂《消防工程施工合同》，約定淞寶公司為系爭商鋪設(shè)計(jì)消防圖紙、進(jìn)行消防系統(tǒng)改造，最終達(dá)到相關(guān)部門要求的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，消防圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及消防系統(tǒng)改造的總時(shí)間不超過2個(gè)月，即在系爭商鋪的免租期內(nèi)完成，逾期未完成導(dǎo)致怡萬公司損失的，由淞寶公司賠償。2017年10月13日，怡萬公司依約支付工程款6萬元，但此后，由于淞寶公司工作人員業(yè)務(wù)能力欠佳、粗心大意，導(dǎo)致消防圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、消防系統(tǒng)改造等環(huán)節(jié)均無法按時(shí)完成，第一次消防驗(yàn)收不合格，直至2018年4月16日，系爭商鋪的消防工程才通過上海市虹口區(qū)公安消防支隊(duì)(以下簡稱虹口消防支隊(duì))驗(yàn)收。由于淞寶公司逾期完工，系爭商鋪在2018年1月至2018年4月期間一直處于空置狀態(tài)，無法經(jīng)營使用，導(dǎo)致怡萬公司為此多支出了租金、物業(yè)費(fèi)、員工工資等多項(xiàng)損失。怡萬公司為此訴至法院。
　　淞寶公司辯稱，不同意怡萬公司的訴訟請求。消防設(shè)計(jì)圖紙是由怡萬公司提供給淞寶公司，施工日期應(yīng)自消防設(shè)計(jì)圖紙經(jīng)主管部門審核通過的次日即2017年2月8日起算，淞寶公司在2017年2月27日完成施工并經(jīng)第三方檢測機(jī)構(gòu)檢測合格。系爭商鋪至2018年4月才通過驗(yàn)收的原因在于怡萬公司原有的內(nèi)部裝潢存在問題，與淞寶公司無關(guān)，淞寶公司不同意進(jìn)行賠償。
　　淞寶公司向本院提出反訴請求：要求怡萬公司支付工程款15,000元。事實(shí)和理由：2017年10月25日，怡萬公司與淞寶公司就系爭商鋪消防設(shè)施施工事宜簽訂《消防工程施工合同》，總價(jià)款為75,000元。合同簽訂后，淞寶公司依約完成施工，然怡萬公司僅支付工程款60,000元，余款15,000元至今未付。淞寶公司為維護(hù)自身合法權(quán)益，故提起反訴。
　　怡萬公司針對(duì)反訴辯稱，工程款確實(shí)還有15,000元未支付給淞寶公司。由于淞寶公司的原因?qū)е骡f公司開業(yè)時(shí)間延遲，給怡萬公司造成巨大損失，故怡萬公司不應(yīng)當(dāng)再向淞寶公司支付剩余的工程款。
　　本院經(jīng)審理認(rèn)定事實(shí)如下：2017年8月21日，怡萬公司(為乙方)與案外人堃怡公司(為甲方)簽訂《瑞虹新城四期商業(yè)租賃合同》，主要約定：甲方出租給乙方的房屋坐落在上海市虹口區(qū)瑞虹路XXX號(hào)XXX層，房屋用途為商鋪，租賃面積241.71平方米；租賃期限自2017年10月9日起至2021年10月8日止，甲方于2017年10月9日向乙方交付該房屋；免租期自2017年10月9日起至2018年1月8日止，免租期內(nèi)除租金外，乙方應(yīng)支付使用該房屋所應(yīng)付的一切費(fèi)用(包括但不限于物業(yè)管理費(fèi)、水、電、煤氣等費(fèi)用)，乙方在免租期內(nèi)未能裝修完畢或在免租期屆滿后再進(jìn)行裝修的，不再享有任何免租的權(quán)利；租金先付后用，每一個(gè)月預(yù)付一次，乙方應(yīng)于每期租金到期前10日向甲方預(yù)付下一期租金，2018年1月9日至2019年10月8日期間月租金91,900元，2019年10月9日至2021年10月8日期間月租金99,252元；乙方應(yīng)于簽訂合同10個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付租賃保證金296,004元，若乙方未支付或未足額支付任何款項(xiàng)，甲方有權(quán)從保證金中扣除抵償，乙方須在接到甲方通知后5日內(nèi)補(bǔ)足租賃保證金；物業(yè)管理費(fèi)每月6,768元，由乙方直接支付給該房屋的物業(yè)管理公司，即上海豐誠物業(yè)管理有限公司；乙方對(duì)該房屋進(jìn)行裝修或安裝設(shè)備，應(yīng)遵循裝修手冊相關(guān)規(guī)定，向甲方或物業(yè)公司提供裝修樣本及設(shè)計(jì)圖紙；按規(guī)定須向有關(guān)政府部門或原設(shè)計(jì)單位審批的專項(xiàng)或單項(xiàng)工程，還應(yīng)由乙方報(bào)請有關(guān)政府部門或設(shè)計(jì)單位批準(zhǔn)；在獲得甲方、原設(shè)計(jì)單位、物業(yè)公司及政府主管部門的批準(zhǔn)后，乙方方能開始裝修。怡萬公司于2017年9月6日向堃怡公司支付了租賃保證金296,004元及租金91,900元。后，堃怡公司將系爭商鋪交付怡萬公司使用。怡萬公司使用系爭商鋪開設(shè)締容國際美容美發(fā)店。
　　2017年10月13日，怡萬公司轉(zhuǎn)賬支付淞寶公司工程款6萬元。之后，怡萬公司為委托方、甲方，淞寶公司為承接方、乙方，雙方簽訂《消防工程施工合同》，約定：“為完善甲方所在的虹口區(qū)瑞虹新城商業(yè)區(qū)1樓115室的消防系統(tǒng)。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：由于二次裝潢，目前虹口區(qū)瑞虹新城商業(yè)區(qū)1樓115室的消防設(shè)施尚未完善。經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)，同時(shí)本次裝修區(qū)域的消防噴淋系統(tǒng)、排煙系統(tǒng)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)的改造項(xiàng)目。現(xiàn)甲方委托乙方對(duì)該處的消防設(shè)備進(jìn)行調(diào)整安裝、配合裝修進(jìn)度，以達(dá)到該處系統(tǒng)運(yùn)行良好的目的。施工項(xiàng)目內(nèi)容為設(shè)計(jì)消防圖紙及配合辦理消防營業(yè)前的安全檢查驗(yàn)收、施工為原有設(shè)備調(diào)整，其中為噴淋系統(tǒng)的噴淋頭調(diào)整、排煙系統(tǒng)的排煙風(fēng)閥的部分區(qū)域調(diào)整、部分報(bào)警系統(tǒng)的感煙探測器、手動(dòng)報(bào)警按鈕、聲光報(bào)警器、控制模塊的安裝及移位。備注：辦理消防手續(xù)的相關(guān)資料有業(yè)主提供給乙方，乙方只辦理房產(chǎn)實(shí)際使用面積，不包括裝修多出的夾層使用區(qū)域的面積。我司不包括內(nèi)容(1)、不包括物業(yè)部門收取的任何費(fèi)用。(2)、本次項(xiàng)目消防系統(tǒng)的入網(wǎng)接駁費(fèi)用由甲方支付。以上工程甲方需向乙方支付費(fèi)用為75,000元，支付方法：待合同簽訂后，甲方首先預(yù)付工程款的80%，……即60,000元整。消防工程施工結(jié)束后，經(jīng)消防有關(guān)部門驗(yàn)收合格后，甲方支付剩余工程款的20%，……即15,000元整。乙方收到工程款后進(jìn)行進(jìn)場施工前的準(zhǔn)備工作，待乙方消防設(shè)計(jì)圖紙交于物業(yè)審批確定后，乙方開始按照設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)場施工。在安裝過程中，甲方應(yīng)提供相應(yīng)的便利條件，配合乙方的現(xiàn)場工作。乙方在施工期間，免費(fèi)為甲方提供現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)要求。乙方保證在二個(gè)月內(nèi)完成甲方的委托。乙方在排除地震或風(fēng)暴等不可抗拒自然災(zāi)害外不能完成甲方委托之工程，甲方有權(quán)進(jìn)行索賠補(bǔ)償。施工要求：……4)乙方必須按照甲方提供的消防圖紙施工，質(zhì)量應(yīng)符合施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)?！敬窝b修區(qū)域的項(xiàng)目施工結(jié)束后，本協(xié)議自動(dòng)失效。”怡萬公司、淞寶公司的簽訂日期分別為2017年10月20日及2017年10月25日。
　　2018年1月12日，怡萬公司委托淞寶公司員工董沈兵至虹口消防支隊(duì)辦理系爭商鋪內(nèi)締容國際美容美發(fā)店建設(shè)工程的消防設(shè)計(jì)審核申報(bào)，設(shè)計(jì)單位為案外人青某某代建筑設(shè)計(jì)有限公司(以下簡稱時(shí)代設(shè)計(jì)公司)。2018年2月7日，虹口消防支隊(duì)向怡萬公司出具滬虹公消審字[2018]第0024號(hào)《建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核意見書》，經(jīng)審核同意怡萬公司報(bào)送的位于瑞虹路XXX號(hào)的締容國際美容美發(fā)店內(nèi)裝修工程(裝修面積241.71平方米，設(shè)計(jì)單位為時(shí)代設(shè)計(jì)公司)的消防設(shè)計(jì)，同時(shí)要求怡萬公司落實(shí)以下措施：“一、平面布置及內(nèi)裝修設(shè)計(jì)：1、同意場所內(nèi)頂棚、地面、墻面均采用燃燒性能為A級(jí)的裝修材料?！?、請你單位按照審核批準(zhǔn)的消防設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，在施工中嚴(yán)格遵守國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范(GB50720-2011)》等規(guī)定，確保消防安全。四、經(jīng)此次審核的消防設(shè)計(jì)文件如有改變應(yīng)另行申報(bào)審核?！?br/>　　2018年2月27日，案外人上海品和消防設(shè)施檢測有限公司(以下簡稱品和檢測公司)就位于瑞虹路XXX號(hào)的締容國際美容美發(fā)店內(nèi)裝修工程出具《建筑消防設(shè)施竣工檢測報(bào)告》，載明：消防審核批準(zhǔn)文號(hào)為滬虹公消審字[2018]第0024號(hào)，檢測項(xiàng)目包括火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)、機(jī)械防排煙系統(tǒng)，檢測綜合評(píng)定為合格。
　　2018年2月28日，怡萬公司委托董沈兵向虹口消防支隊(duì)辦理締容國際美容美發(fā)店建設(shè)工程消防驗(yàn)收申報(bào)并提交《建設(shè)工程驗(yàn)收消防驗(yàn)收申報(bào)表》、《工程竣工驗(yàn)收報(bào)告(消防)》及品和檢測公司出具的《建筑消防設(shè)施竣工檢測報(bào)告》等相關(guān)資料。其中，《建設(shè)工程驗(yàn)收消防驗(yàn)收申報(bào)表》中載明：施工單位為淞寶公司及案外人上海明月建筑裝飾工程有限公司(以下簡稱明月裝飾公司)，其他需要說明的情況一欄為：該項(xiàng)目與安檢項(xiàng)目同時(shí)申報(bào)?！豆こ炭⒐を?yàn)收報(bào)告(消防)》中蓋有怡萬公司(建設(shè)單位)、時(shí)代設(shè)計(jì)公司(設(shè)計(jì)單位)及明月裝飾公司(施工單位)公章。2018年3月20日，虹口消防支隊(duì)向怡萬公司出具滬虹公消驗(yàn)字[2018]第0038號(hào)《建設(shè)工程消防驗(yàn)收意見書》，對(duì)瑞虹路XXX號(hào)的締容國際美容美發(fā)店內(nèi)裝修工程消防驗(yàn)收意見為不合格，具體情況為：“一、場所內(nèi)滅火器配置不符合建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核意見。二、場所內(nèi)消防設(shè)施聯(lián)動(dòng)無法測試。三、場所內(nèi)裝飾材料耐火等級(jí)不符合建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核意見?！?br/>　　2018年3月14日，怡萬公司委托董沈兵就締容國際美容美發(fā)店建設(shè)工程向虹口消防支隊(duì)重新申請消防設(shè)計(jì)審核。虹口消防支隊(duì)于2018年4月6日出具滬虹公消審字[2018]第0056號(hào)《建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核意見書》，經(jīng)審核同意消防設(shè)計(jì)，并要求落實(shí)以下措施：“一、平面布置及內(nèi)裝修設(shè)計(jì)：1、同意頂棚裝修材料應(yīng)采用燃燒性能為A級(jí)的裝修材料，墻面、地面裝修材料應(yīng)采用燃燒性能不低于B1級(jí)的裝修材料?！?、內(nèi)裝修工程不得改變原建筑體系防火分區(qū)的設(shè)置情況，不得改變原有疏散樓梯的設(shè)置，不應(yīng)減少建筑內(nèi)原安全疏散設(shè)施的設(shè)置。6、內(nèi)裝修不得影響原建筑的室內(nèi)消防栓、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)等消防設(shè)施的正常使用；重新分隔后噴頭、火災(zāi)探測器作相應(yīng)調(diào)整及增加，使之不出現(xiàn)盲區(qū)；室內(nèi)消火栓應(yīng)設(shè)置在公共部位，應(yīng)滿足兩支水槍的充實(shí)水柱能達(dá)到室內(nèi)的任何部位。……”
　　2018年4月8日，怡萬公司委托董沈兵向虹口消防支隊(duì)申請重新驗(yàn)收，《申請復(fù)驗(yàn)報(bào)告》載明：“整改情況如下：1、消防設(shè)計(jì)圖紙整改出圖；2、消防設(shè)計(jì)審核重新申報(bào)收到編號(hào)為滬虹消申字{2018}第0056號(hào)；3、場所內(nèi)滅火器配置已經(jīng)更換；4、場所內(nèi)消防設(shè)施聯(lián)動(dòng)測試正常。”虹口消防支隊(duì)于2018年4月16日向怡萬公司出具滬虹公消驗(yàn)字[2018]第0052號(hào)《建設(shè)工程消防驗(yàn)收意見書》，虹口區(qū)瑞虹路XXX號(hào)締容國際美容美發(fā)店內(nèi)裝修工程消防驗(yàn)收合格。2018年4月23日，締容國際美容美發(fā)店內(nèi)裝修工程通過投入使用、營業(yè)前消防安全檢查。
　　2018年5月31日，怡萬公司與上海市華誠律師事務(wù)所(以下簡稱華誠律所)簽訂《法律服務(wù)委托合同》，約定：華誠律所接受怡萬公司的委托，為怡萬公司提供代理其與上海昊策工程技術(shù)有限公司合同糾紛案件的出庭、出席聽證、舉證等訴訟活動(dòng)和相關(guān)活動(dòng)的法律服務(wù)，委托權(quán)限為特別授權(quán)代理；收費(fèi)方式為本合同簽訂之日，支付律師費(fèi)2萬元，通過談判、調(diào)解、訴訟等方式客戶取得的款項(xiàng)的15%作為風(fēng)險(xiǎn)代理律師費(fèi)。當(dāng)日，華誠律所向怡萬公司開具法律服務(wù)費(fèi)發(fā)票，金額為2萬元。
　　另查明，2018年3月5日，因檢查發(fā)現(xiàn)怡萬公司存在封閉安全出口的違法行為，虹口消防支隊(duì)向怡萬公司發(fā)出責(zé)令立即改正通知書，責(zé)令怡萬公司立即改正。
　　2017年12月1日至2019年5月27日期間的怡萬公司名下中國建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)清單顯示：怡萬公司于2018年4月3日向袁國平轉(zhuǎn)賬支付員工房租14,600元，于2018年2月9日分別轉(zhuǎn)賬支付倪一峰(為怡萬公司法定代表人及股東)、柴駿毅工資7,200元，于2018年3月21日轉(zhuǎn)賬支付倪一峰員工工資24,500元。
　　審理中，本院電話聯(lián)系時(shí)代設(shè)計(jì)公司王姓工作人員，向其了解本案所涉消防工程設(shè)計(jì)施工的相關(guān)情況，其答復(fù)：在消防設(shè)計(jì)過程中，均是業(yè)主委托的消防公司與其公司聯(lián)系，設(shè)計(jì)合同應(yīng)為消防公司與其公司簽訂，設(shè)計(jì)費(fèi)亦為消防公司支付，金額為幾千元。
　　審理中，怡萬公司為證明其主張的員工宿舍租金損失及員工工資損失，提供了倪一峰與顏洪龍于2017年12月20日簽訂的《上海市房屋租賃合同》、怡萬公司與何輝華等10人簽訂的《勞動(dòng)合同書》、何輝華等4人的工資發(fā)放憑證等證據(jù)。其中，《上海市房屋租賃合同》為倪一峰與顏洪龍于2017年12月20日簽訂，主要約定顏洪龍將上海市天寶路XXX弄XXX號(hào)XXX室房屋(建筑面積60平方米)出租給倪一峰用于居住，租期自2017年12月26日起至2019年12月25日止，月租金5,600元，付三押一，租金每三個(gè)月結(jié)算一次，補(bǔ)充條款約定限制承租方5個(gè)人居住等；當(dāng)日，顏洪龍出具收據(jù)，載明收到2017年12月26日至2018年3月25日租金16,800元及押金5,600元。怡萬公司提供的其與何輝華、郭艷輝、楊春波、李永麗等人簽訂的《勞動(dòng)合同書》中載明的勞動(dòng)合同期限均自2017年8月20日起，并均約定如下內(nèi)容：“2017年12月至2018年3月，甲方(指怡萬公司)每月補(bǔ)貼乙方(指勞動(dòng)者)人民幣……元作為店面裝修期間待崗生活補(bǔ)貼”，工資發(fā)放憑證均為倪一峰個(gè)人賬戶支出，其中，2017年8月28日轉(zhuǎn)賬給何輝華2萬元，2018年2月12日轉(zhuǎn)賬給郭艷輝17,800元，2018年2月11日通過支付寶轉(zhuǎn)賬給楊春波7,100元，2018年3月21日通過支付寶分別轉(zhuǎn)賬給李永麗、何輝華2,544元、7,347元。
　　本院認(rèn)為，依法成立的合同，對(duì)雙方當(dāng)事人均具有法律約束力。怡萬公司與淞寶公司簽訂的《消防工程施工合同》系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思表示，雙方均應(yīng)恪守誠信，按約履行。關(guān)于淞寶公司的施工內(nèi)容，雙方對(duì)于是否包括消防圖紙?jiān)O(shè)計(jì)存在爭議，根據(jù)《消防工程施工合同》中施工項(xiàng)目內(nèi)容的約定以及本院向時(shí)代設(shè)計(jì)公司的調(diào)查核實(shí)情況，本院認(rèn)定消防圖紙?jiān)O(shè)計(jì)應(yīng)為淞寶公司的合同義務(wù)，除此之外其合同義務(wù)還包括對(duì)系爭商鋪店內(nèi)裝修區(qū)域的消防系統(tǒng)、設(shè)備的調(diào)整、改造施工及配合辦理營業(yè)前消防安全檢查驗(yàn)收。怡萬公司主張淞寶公司逾期完工給其造成損失，認(rèn)為淞寶公司應(yīng)自合同簽訂之日即2017年10月25日起二個(gè)月內(nèi)完工，然實(shí)際至2018年4月16日方完工，逾期近4個(gè)月。淞寶公司則辯稱應(yīng)自消防設(shè)計(jì)圖紙經(jīng)過主管部門審核通過的次日即2018年2月8日起算，至2018年2月27日消防工程經(jīng)第三方檢測機(jī)構(gòu)檢測合格即為完工之日，未違反合同約定。對(duì)此，《消防工程施工合同》僅約定淞寶公司應(yīng)在二個(gè)月內(nèi)完成怡萬公司的委托，未約定具體的起止日期。本院認(rèn)為，該二個(gè)月的委托期限應(yīng)當(dāng)包括消防圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及消防工程施工日期在內(nèi)，至于此后的營業(yè)前消防安全檢查驗(yàn)收事宜，淞寶公司僅承擔(dān)配合辦理的義務(wù)，不應(yīng)包括在合同約定的二個(gè)月期限之內(nèi)。根據(jù)合同約定，消防工程施工需配合店內(nèi)裝修工程施工進(jìn)度，綜合怡萬公司向消防主管部門提供的申請材料，也可看出消防工程施工與系爭商鋪的店內(nèi)裝修工程施工實(shí)際同步進(jìn)行，可見淞寶公司的施工受店內(nèi)裝修施工情況影響。而關(guān)于店內(nèi)裝修工程施工情況，怡萬公司先是陳述在委托淞寶公司施工前系爭商鋪已進(jìn)行過店內(nèi)裝修，后陳述施工時(shí)間為2017年8月22日至12月31日，然根據(jù)怡萬公司與堃怡公司之間的租賃合同，堃怡公司于2017年10月9日方將系爭商鋪交付給怡萬公司使用，在本院詢問店內(nèi)裝修施工單位名稱及明月裝飾公司施工項(xiàng)目內(nèi)容等基本情況時(shí)，怡萬公司未能給出明確的答復(fù)，而怡萬公司提交的部分員工勞動(dòng)合同中則反映出2017年12月至2018年3月為店面裝修期間，怡萬公司對(duì)此解釋為勞動(dòng)合同是本案起訴前補(bǔ)簽?；谏鲜銮闆r，本院對(duì)怡萬公司主張淞寶公司應(yīng)自合同簽訂之日起二個(gè)月內(nèi)完工的意見不予支持。系爭商鋪內(nèi)的消防工程施工已于2018年2月27日經(jīng)檢測單位檢測合格，此后系爭商鋪店內(nèi)裝修工程第一次消防驗(yàn)收不合格的情況主要在于店內(nèi)裝修的問題，不應(yīng)歸責(zé)于淞寶公司。本院對(duì)于怡萬公司的主張，不予支持。退一步而言，即便淞寶公司存在違約行為，怡萬公司陳述由此導(dǎo)致系爭商鋪在2018年4月以前一直處于空置、無法經(jīng)營使用的狀態(tài)，然而怡萬公司在2018年3月5日收到了消防主管部門發(fā)出的責(zé)令立即改正通知書，綜合審理中查明的事實(shí)，本院認(rèn)為怡萬公司的該陳述與事實(shí)不符。至于怡萬公司所主張的員工宿舍租金損失及員工工資損失，為其法定代表人倪一峰個(gè)人賬戶支付，而非怡萬公司賬戶支付，其員工的工資支付情況與勞動(dòng)合同的約定不相符合，怡萬公司也自認(rèn)勞動(dòng)合同系本案訴訟前補(bǔ)簽，故怡萬公司提供的證據(jù)不足以證明其所主張的前述兩項(xiàng)損失，怡萬公司主張的律師費(fèi)亦缺乏依據(jù)，本院無法支持。綜上，本院對(duì)于怡萬公司的訴訟請求，不予支持。
　　《消防工程施工合同》約定經(jīng)消防有關(guān)部門驗(yàn)收合格后，怡萬公司應(yīng)支付剩余的工程款15,000元，現(xiàn)系爭商鋪內(nèi)的建設(shè)工程已通過主管部門的消防驗(yàn)收，怡萬公司拒絕支付淞寶公司剩余的工程款缺乏依據(jù)，本院對(duì)淞寶公司的反訴請求予以支持。
　　依照《中華人民共和國合同法》第八條、第一百零七條、第一百零九條、第一百一十二條、第一百一十三條第一款規(guī)定，判決如下：
　　一、自本判決生效之日起10日內(nèi)，上海怡萬美容美發(fā)有限公司支付上海淞寶建筑工程有限公司工程款15,000元；
　　二、駁回上海怡萬美容美發(fā)有限公司的全部訴訟請求。
　　如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
　　本案本訴受理費(fèi)9,482.70元、反訴受理費(fèi)87.50元，均由上海怡萬美容美發(fā)有限公司負(fù)擔(dān)。
　　如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市第二中級(jí)人民法院。

審判員：吳??燕

書記員：尹??燦