蝌蚪窝视频Por|午夜精品视频偷拍|网站升级狼友美日韩蜜|国产成人av按摩|天天干天天爽AV|97fuli日韩|亚洲免费一区婷婷日韩亚洲综合一区|加勒比久久综合色|日韩av免费高清不卡一级|国产成人在线资源

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

上海富泰斯流體設備有限公司與湖北晶星科技股份有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書

2021-06-09 塵埃 評論0

原告上海富泰斯流體設備有限公司(以下簡稱“上海富泰斯公司”)。
法定代表人吳俊偉,董事長。
委托代理人周杰、王忠(代理權(quán)限:特別授權(quán)),江蘇益友天元律師事務所律師。
被告湖北晶星科技股份有限公司(以下簡稱“湖北晶星公司”)。
法定代表人文家志,總經(jīng)理。
委托代理人陳建新(代理權(quán)限:一般代理),該公司企管部部長。
委托代理人邱志堅(代理權(quán)限:一般代理),湖北五合律師事務所律師。

原告上海富泰斯公司與被告湖北晶星公司買賣合同糾紛一案,本院受理后,依法組成合議庭,公開開庭進行了審理。原告上海富泰斯公司的委托代理人周杰、被告湖北晶星公司的委托代理人邱志堅、陳建新到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱,原被告之間存在業(yè)務往來。2009年7月1日和2009年8月5日分別確定了《供貨合同》和《訂貨合同》各一份,由被告向原告購買相關(guān)盤閥產(chǎn)品,兩份合同總價款人民幣229萬元,原告依約交付了貨物履行了全部合同義務,但被告長期拖欠貨款未付。2012年7月6日,被告就剩余貨款625000元單方制定了《還款計劃》,但被告并未按《還款計劃》支付任何貨款。訴請法院判令:1,被告支付拖欠貨款625000元并支付逾期付款利息24958元(自2012年7月6日起暫計算至2013年2月28日,最終計算至實際付款之日;2,判令被告承擔全部訴訟費用。
被告辯稱,原告的訴訟理由依法不能成立。2009年8月5日,原被告簽訂了湖北多晶硅一期項目盤閥的《訂貨合同》,合同中規(guī)定,交貨時間為2009年10月20日前,被告在2009年11月25日才收到原告全部設備及備件,原告沒有按期交貨違約在先。被告依法完全享有延期付款的權(quán)利,被告未再繼續(xù)支付貨款。請求駁回原告的訴請。
經(jīng)審理查明,2009年7月1日,原告上海富泰斯公司與被告湖北晶星公司簽訂一份《年產(chǎn)1500公噸太陽能級多晶硅工廠氣動盤閥供貨合同》(合同號HLET2008-B01-08534-07),合同主要內(nèi)容為:湖北晶星公司(買方)購買上海富泰斯公司(合同賣方)“符合合同附件1技術(shù)規(guī)格書規(guī)定要求的合同設備及其備件和專用工具,總價款970000元,付款辦法為合同生效后一個月內(nèi)支付合同總價的30%,即款291000元,發(fā)貨前兩周內(nèi)買方接到賣方有關(guān)合同設備工廠驗貨的書面通知,買方完成到賣方工廠驗貨滿意后并且收到賣方出具的金額為合同總價100%的增值稅發(fā)票后向賣方支付合同總價的60%,即款582000元,在合同設備機械性能保證期滿后30日內(nèi)付剩余10%,即款97000元。同時,合同還對交貨、包裝、標準、驗收、違約責任等作了約定,由合同雙方加蓋了各自公司合同專用章。該合同原告上海富泰斯公司按約履行完畢,被告湖北晶星公司對合同約定貨物沒有異議,并按約定付款873000元,剩余97000元未付。2009年8月5日,原被告雙方又簽訂了一份《湖北晶星多晶硅一期項目訂貨合同》(合同編號HBJX-2009-0805),合同主要內(nèi)容為:產(chǎn)品名稱盤閥見“供貨清單”(技術(shù)協(xié)議),2009年10月20日交貨,交貨地點為汽車運輸至湖北隨州施工現(xiàn)場,總價款1320000元。合同由原被告公司加蓋合同專用章。2009年11月25日,被告湖北晶星公司收到原告的全部設備及備件,遲延交貨35日,其他無爭議。該合同被告已付款792000元,剩余528000元未付。后經(jīng)原告催要余款,被告于2012年7月6日向原告出具兩份書面《還款計劃》,分別對兩份合同欠款97000元和528000元予以認可,并承諾分別在6個月內(nèi)和12個月內(nèi)以分期支付或一次性方式支付,但被告至今未付。

本院認為,被告湖北晶星公司與原告上海富泰斯公司簽訂的兩份有關(guān)多晶硅項目盤閥產(chǎn)品的《供貨合同》和《訂貨合同》系雙方真實的意思表示,內(nèi)容不違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定,系有效合同。合同雙方均應全面履行約定的義務。被告湖北晶星公司在收到原告上海富泰斯公司貨物后,應按約定期限支付貨款,原告向本院訴請被告支付剩余貨款及逾期付款的利息,本院應予支持。原告主張按被告出具《還款計劃》的日期即2012年7月6日作為計算逾期付款的起始日,本院從其意愿。依照《中華人民共和國民法通則》第八十四條、第一百零八條、《中華人民共和國合同法》第六十條第一款、第一百三十條、第一百六十一條之規(guī)定,判決如下:

一、被告湖北晶星科技股份有限公司支付原告上海富泰斯流體設備有限公司貨款625000元;
二、被告湖北晶星科技股份有限公司支付原告上海富泰斯流體設備有限公司逾期付款的利息,具體金額按625000元為基數(shù),比照中國人民銀行規(guī)定的同期同類貸款利率計算自2012年7月6日起至本院指定的期限屆滿之日止;
上述一、二項,被告于本判決生效之日起十日內(nèi)付清。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務利息
案件受理費10300元,由被告湖北晶星科技股份有限公司負擔。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,上訴于湖北省隨州市中級人民法院。
上訴人應在提交上訴狀時,根據(jù)不服本判決的上訴請求數(shù)額及《訴訟費用交納辦法》第13條第(一)款的規(guī)定,預交上訴案件受理費,款匯湖北省隨州市中級人民法院訴訟費匯繳財政專戶,開戶銀行:農(nóng)行隨州市分行開發(fā)區(qū)分理處,帳號:784901040000680。上訴人在上訴期屆滿后七日內(nèi)仍未預交訴訟費用的,按自動撤回上訴處理。

審判長 后浩
人民陪審員 郭志國
人民陪審員 馮光學

書記員: 張金華

Related posts

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top