蝌蚪窝视频Por|午夜精品视频偷拍|网站升级狼友美日韩蜜|国产成人av按摩|天天干天天爽AV|97fuli日韩|亚洲免费一区婷婷日韩亚洲综合一区|加勒比久久综合色|日韩av免费高清不卡一级|国产成人在线资源

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

上海寶某某基礎工程有限公司與唐某渤海鋼鐵有限公司建設工程施工合同糾紛一審民事判決書

2021-06-09 塵埃 評論0

原告:上海寶某某基礎工程有限公司,住所地上海市寶山區(qū).德都路266號201室—203室。統(tǒng)一社會信用代碼:91310113754341119Y。
法定代表人:胡家平,職務經(jīng)理。
委托代理人:吳艷萍,上海市匯錦律師事務所律師。
被告:唐某渤海鋼鐵有限公司,住所地唐某市豐南區(qū).沿海工業(yè)區(qū)。統(tǒng)一社會信用代碼:91130282689279004Y。
法定代表人:張震,職務董事長。
委托代理人:喬建生,該公司員工。
委托代理人:段長群,河北弘誠律師事務所律師。

原告上海寶某某基礎工程有限公司與被告唐某渤海鋼鐵有限公司建設工程施工合同糾紛一案,本院受理后,依法由審判員王寶柱獨任審判,公開開庭進行了審理。原告法定代表人胡家平的委托代理人吳艷萍、被告法定代表人張震的委托代理人喬建生、段長群到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。

本院認為,原、被告之間構成建設工程施工合同關系,合法有效,依法受法律保護。依據(jù)被告為原告出具的工程決算書、工程款確認單,可以證明原告在2009年至2010年期間實際完成的施工總量及價款,故2014年10月29日被告確認尚欠原告工程款人民幣1645416元事實成立,被告依法承擔給付責任,但原告所欠被告的相應電費應予以扣除;被告認可該工程2010年5月29日即停工至今,且停工非原告原因,另不能確定繼續(xù)開工日期,此怠于履行合同的行為已經(jīng)對原告構成根本違約,因此被告主張工程欠款仍舊需要以最終審計結果為準,付款只能付70%的抗辯,理據(jù)不足,本院不予采納,且由于被告未能及時付款,屬于違約行為,故原告追索利息損失的訴訟請求本院予以支持。綜上,原告相關所訴,符合法律規(guī)定,本院予以支持。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第四十四條、第六十六條、第一百零七條、第一百一百一十三條第一款、第二百六十九條、《中華人民共和國民法通則》第一百零八條之規(guī)定,判決如下:

一、被告唐某渤海鋼鐵有限公司于本判決生效后三日內給付原告上海寶某某基礎工程有限公司工程款人民幣1478698.4元,并自2015年1月1日起,至2016年8月31日止,按照年利率5%,向原告支付逾期付款利息損失人民幣123225元。
二、駁回原告其他訴訟請求。
如果被告未按本判決指定的期限履行給付義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費人民幣10420元,保全費人民幣5000元,由原告負擔人民幣1055元,被告負擔人民幣14365元。
如不服本判決,可在本判決送達之日起十五日內,向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,上訴于河北省唐某市中級人民法院。

審判員  王寶柱

書記員:王翠麗

Related posts

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top